Invitaciones Públicas Seccional Ubaté
A continuación encontrará los enlaces correspondientes a los términos de referencia para los interesados en proveer bienes y servicios requeridos por la Universidad de Cundinamarca.
Vigencia 2023
CONTRATACIÓN DIRECTA U-CD-055-2
En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:
Objeto a cotizar: "ADQUISICIÓN DE MADERAS PARA LA UNIDAD AGROAMBIENTAL EL TIBAR DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SECCIONAL UBATÉ."
| Solicitud de cotización "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097). |
Publicado el 11 de diciembre de 2023 |
| Cronograma | Publicado el 11 de diciembre de 2023 |
| Cotización para procesos de bienes, servicios u obra El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 11 de diciembre de 2023 |
| Guía para el manejo de precios artificialmente bajos Documento informativo |
Publicado el 11 de diciembre de 2023 |
| Justificación análisis de precios artificialmente bajos El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 11 de diciembre de 2023 |
| Anexo 1 - carta de presentación de la oferta El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 11 de diciembre de 2023 |
| Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 11 de diciembre de 2023 |
| Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 11 de diciembre de 2023 |
| Anexo 4. carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 11 de diciembre de 2023 |
| Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 11 de diciembre de 2023 |
| Anexo Cumplimiento de SG-SST Documento informativo |
Publicado el 11 de diciembre de 2023 |
| Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato." |
Publicado el 11 de diciembre de 2023 |
| Condiciones generales Documento informativo |
Publicado el 11 de diciembre de 2023 |
| Manual de contratistas y proveedores Documento informativo |
Publicado el 11 de diciembre de 2023 |
| Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico Documento informativo |
Publicado el 11 de diciembre de 2023 |
| Descuentos aplicables Documento informativo |
Publicado el 11 de diciembre de 2023 |
| Informe de recepción de observaciones | Publicado el 12 de diciembre de 2023 |
| Informe de recepción de cotizaciones | Publicado el 13 de diciembre de 2023 |
| Concepto técnico y económico | Publicado el 14 de diciembre de 2023 |
| Resultado de subsanabilidad | Publicado el 20 de diciembre de 2023 |
CONTRATACIÓN DIRECTA U-CD-040-2
En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:
Objeto a cotizar: "ADQUISICIÓN DE ABONOS, PLAGUICIDAS Y DESINFECTANTES PARA LA UNIDAD AGROAMBIENTAL EL TIBAR DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - SECCIONAL UBATÉ."
| Solicitud de cotización "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097). |
Publicado el 30 de noviembre de 2023 |
| Cronograma | Publicado el 30 de noviembre de 2023 |
| Cotización para procesos de bienes, servicios u obra El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 30 de noviembre de 2023 |
| Guía para el manejo de precios artificialmente bajos Documento informativo |
Publicado el 30 de noviembre de 2023 |
| Justificación análisis de precios artificialmente bajos El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 30 de noviembre de 2023 |
| Anexo 1 - carta de presentación de la oferta El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 30 de noviembre de 2023 |
| Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 30 de noviembre de 2023 |
| Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 30 de noviembre de 2023 |
| Anexo 4. carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 30 de noviembre de 2023 |
| Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 30 de noviembre de 2023 |
| Anexo Cumplimiento de SG-SST Documento informativo |
Publicado el 30 de noviembre de 2023 |
| Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato." |
Publicado el 30 de noviembre de 2023 |
| Condiciones generales Documento informativo |
Publicado el 30 de noviembre de 2023 |
| Manual de contratistas y proveedores Documento informativo |
Publicado el 30 de noviembre de 2023 |
| Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico Documento informativo |
Publicado el 30 de noviembre de 2023 |
| Descuentos aplicables Documento informativo |
Publicado el 30 de noviembre de 2023 |
| Informe de recepción de observaciones | Publicado el 04 de diciembre de 2023 |
| Informe de recepción de cotizaciones | Publicado el 05 de diciembre de 2023 |
| Concepto técnico y económico | Publicado el 06 de diciembre de 2023 |
| Resultado de subsanabilidad | Publicado el 18 de diciembre de 2023 |
CONTRATACIÓN DIRECTA U-CD-055
En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:
Objeto a cotizar: "ADQUISICIÓN DE MADERAS PARA LA UNIDAD AGROAMBIENTAL EL TIBAR DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SECCIONAL UBATÉ."
| Solicitud de cotización "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097). |
Publicado el 23 de noviembre de 2023 |
| Cronograma | Publicado el 23 de noviembre de 2023 |
| Cotización para procesos de bienes, servicios u obra El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 23 de noviembre de 2023 |
| Guía para el manejo de precios artificialmente bajos Documento informativo |
Publicado el 23 de noviembre de 2023 |
| Justificación análisis de precios artificialmente bajos El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 23 de noviembre de 2023 |
| Anexo 1 - carta de presentación de la oferta El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 23 de noviembre de 2023 |
| Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 23 de noviembre de 2023 |
| Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 23 de noviembre de 2023 |
| Anexo 4. carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 22 de noviembre de 2023 |
| Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 23 de noviembre de 2023 |
| Anexo Cumplimiento de SG-SST Documento informativo |
Publicado el 23 de noviembre de 2023 |
| Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato." |
Publicado el 23 de noviembre de 2023 |
| Condiciones generales Documento informativo |
Publicado el 23 de noviembre de 2023 |
| Manual de contratistas y proveedores Documento informativo |
Publicado el 23 de noviembre de 2023 |
| Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico Documento informativo |
Publicado el 23 de noviembre de 2023 |
| Descuentos aplicables Documento informativo |
Publicado el 23 de noviembre de 2023 |
| Informe de recepción de observaciones | Publicado el 24 de noviembre de 2023 |
| Informe de recepción de cotizaciones | Publicado el 28 de noviembre de 2023 |
| Proceso desierto por no presentación de cotizaciones | Publicado el 28 de noviembre de 2023 |
CONTRATACIÓN DIRECTA U-CD-037-3
En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:
Objeto a cotizar: "ADQUISICION DE SEMOVIENTES BOVINOS PARA LA UNIDAD AGROAMBIENTAL EL TIBAR DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - SECCIONAL UBATE."
| Solicitud de cotización "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097). |
Publicado el 22 de noviembre de 2023 |
| Cronograma | Publicado el 22 de noviembre de 2023 |
| Cotización para procesos de bienes, servicios u obra El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 22 de noviembre de 2023 |
| Guía para el manejo de precios artificialmente bajos Documento informativo |
Publicado el 22 de noviembre de 2023 |
| Justificación análisis de precios artificialmente bajos El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 22 de noviembre de 2023 |
| Anexo 1 - carta de presentación de la oferta El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 22 de noviembre de 2023 |
| Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 22 de noviembre de 2023 |
| Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 22 de noviembre de 2023 |
| Anexo 4. carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 22 de noviembre de 2023 |
| Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 22 de noviembre de 2023 |
| Anexo Cumplimiento de SG-SST Documento informativo |
Publicado el 22 de noviembre de 2023 |
| Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato." |
Publicado el 22 de noviembre de 2023 |
| Condiciones generales Documento informativo |
Publicado el 22 de noviembre de 2023 |
| Manual de contratistas y proveedores Documento informativo |
Publicado el 22 de noviembre de 2023 |
| Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico Documento informativo |
Publicado el 22 de noviembre de 2023 |
| Descuentos aplicables Documento informativo |
Publicado el 22 de noviembre de 2023 |
| Informe de recepción de observaciones | Publicado el 23 de noviembre de 2023 |
| Informe de recepción de cotizaciones | Publicado el 24 de noviembre de 2023 |
| Concepto técnico y económico | Publicado el 28 de noviembre de 2023 |
| Resultado de subsanabilidad | Publicado el 04 de diciembre de 2023 |
CONTRATACIÓN DIRECTA U-CD-040
En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:
Objeto a cotizar: "ADQUISICIÓN DE ABONOS, PLAGUICIDAS Y DESINFECTANTES PARA LA UNIDAD AGROAMBIENTAL EL TIBAR DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - SECCIONAL UBATÉ."
| Solicitud de cotización "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097). |
Publicado el 17 de noviembre de 2023 |
| Cronograma | Publicado el 17 de noviembre de 2023 |
| Cotización para procesos de bienes, servicios u obra El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 17 de noviembre de 2023 |
| Guía para el manejo de precios artificialmente bajos Documento informativo |
Publicado el 17 de noviembre de 2023 |
| Justificación análisis de precios artificialmente bajos El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 17 de noviembre de 2023 |
| Anexo 1 - carta de presentación de la oferta El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 17 de noviembre de 2023 |
| Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 17 de noviembre de 2023 |
| Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 17 de noviembre de 2023 |
| Anexo 4. carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 17 de noviembre de 2023 |
| Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 17 de noviembre de 2023 |
| Anexo Cumplimiento de SG-SST Documento informativo |
Publicado el 17 de noviembre de 2023 |
| Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato." |
Publicado el 17 de noviembre de 2023 |
| Condiciones generales Documento informativo |
Publicado el 17 de noviembre de 2023 |
| Manual de contratistas y proveedores Documento informativo |
Publicado el 17 de noviembre de 2023 |
| Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico Documento informativo |
Publicado el 17 de noviembre de 2023 |
| Descuentos aplicables Documento informativo |
Publicado el 17 de noviembre de 2023 |
| Informe de recepción de observaciones | Publicado el 20 de noviembre de 2023 |
| Informe de recepción de cotizaciones | Publicado el 22 de noviembre de 2023 |
| Concepto técnico y económico | Publicado el 23 de noviembre de 2023 |
| Resultado de subsanabilidad | Publicado el 28 de noviembre de 2023 |
| Proceso desierto | Publicado el 28 de noviembre de 2023 |
CONTRATACIÓN DIRECTA U-CD-037-2
En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:
Objeto a cotizar: "ADQUISICION DE SEMOVIENTES BOVINOS PARA LA UNIDAD AGROAMBIENTAL EL TIBAR DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - SECCIONAL UBATE."
| Solicitud de cotización "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097). |
Publicado el 15 de noviembre de 2023 |
| Cronograma | Publicado el 15 de noviembre de 2023 |
| Cotización para procesos de bienes, servicios u obra El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 15 de noviembre de 2023 |
| Guía para el manejo de precios artificialmente bajos Documento informativo |
Publicado el 15 de noviembre de 2023 |
| Justificación análisis de precios artificialmente bajos El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 15 de noviembre de 2023 |
| Anexo 1 - carta de presentación de la oferta El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 15 de noviembre de 2023 |
| Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 15 de noviembre de 2023 |
| Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 15 de noviembre de 2023 |
| Anexo 4. carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 15 de noviembre de 2023 |
| Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 15 de noviembre de 2023 |
| Anexo Cumplimiento de SG-SST Documento informativo |
Publicado el 15 de noviembre de 2023 |
| Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato." |
Publicado el 15 de noviembre de 2023 |
| Condiciones generales Documento informativo |
Publicado el 15 de noviembre de 2023 |
| Manual de contratistas y proveedores Documento informativo |
Publicado el 15 de noviembre de 2023 |
| Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico Documento informativo |
Publicado el 15 de noviembre de 2023 |
| Descuentos aplicables Documento informativo |
Publicado el 15 de noviembre de 2023 |
| Informe de recepción de observaciones | Publicado el 16 de noviembre de 2023 |
| Informe de recepción de cotizaciones | Publicado el 20 de noviembre de 2023 |
| Proceso desierto por no presentación de cotizaciones | Publicado el 21 de noviembre de 2023 |
CONTRATACIÓN DIRECTA U-CD-039
En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:
Objeto a cotizar: "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO USADOS EN LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA UNIDAD AGROAMBIENTAL EL TÍBAR DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SECCIONAL UBATÉ."
| Solicitud de cotización "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097). |
Publicado el 10 de noviembre de 2023 |
| Especificaciones técnicas | Publicado el 10 de noviembre de 2023 |
| Precios de referencia | Publicado el 10 de noviembre de 2023 |
| Cronograma | Publicado el 10 de noviembre de 2023 |
| Cotización para procesos de bienes, servicios u obra El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 10 de noviembre de 2023 |
| Guía para el manejo de precios artificialmente bajos Documento informativo |
Publicado el 10 de noviembre de 2023 |
| Justificación análisis de precios artificialmente bajos El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 10 de noviembre de 2023 |
| Anexo 1 - carta de presentación de la oferta El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 10 de noviembre de 2023 |
| Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 10 de noviembre de 2023 |
| Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 10 de noviembre de 2023 |
| Anexo 4. carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 10 de noviembre de 2023 |
| Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 10 de noviembre de 2023 |
| Anexo Cumplimiento de SG-SST Documento informativo |
Publicado el 10 de noviembre de 2023 |
| Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato." |
Publicado el 10 de noviembre de 2023 |
| Condiciones generales Documento informativo |
Publicado el 10 de noviembre de 2023 |
| Manual de contratistas y proveedores Documento informativo |
Publicado el 10 de noviembre de 2023 |
| Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico Documento informativo |
Publicado el 10 de noviembre de 2023 |
| Descuentos aplicables Documento informativo |
Publicado el 10 de noviembre de 2023 |
| Informe de recepción de observaciones | Publicado el 14 de noviembre de 2023 |
| Informe de recepción de cotizaciones | Publicado el 16 de noviembre de 2023 |
| Informe de recepción de cotizaciones definitivo | Publicado el 17 de noviembre de 2023 |
| Ampliación de cronograma | Publicado el 20 de noviembre de 2023 |
| Concepto técnico y económico | Publicado el 21 de noviembre de 2023 |
| Resultado de subsanabilidad | Publicado el 29 de noviembre de 2023 |
CONTRATACIÓN DIRECTA U-CD-046
En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:
Objeto a cotizar: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS ELECTRÓNICOS PARA EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EN LOS LABORATORIOS DEL PROGRAMA INGENIERÍA DE SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SECCIONAL UBATÉ."
| Solicitud de cotización "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097). |
Publicado el 01 de noviembre de 2023 |
| Cronograma | Publicado el 01 de noviembre de 2023 |
| Cotización para procesos de bienes, servicios u obra El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 01 de noviembre de 2023 |
| Guía para el manejo de precios artificialmente bajos Documento informativo |
Publicado el 01 de noviembre de 2023 |
| Justificación análisis de precios artificialmente bajos El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 01 de noviembre de 2023 |
| Anexo 1 - carta de presentación de la oferta El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 01 de noviembre de 2023 |
| Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 01 de noviembre de 2023 |
| Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 01 de noviembre de 2023 |
| Anexo 4. carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 01 de noviembre de 2023 |
| Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 01 de noviembre de 2023 |
| Anexo Cumplimiento de SG-SST Documento informativo |
Publicado el 01 de noviembre de 2023 |
| Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato." |
Publicado el 01 de noviembre de 2023 |
| Condiciones generales Documento informativo |
Publicado el 01 de noviembre de 2023 |
| Manual de contratistas y proveedores Documento informativo |
Publicado el 01 de noviembre de 2023 |
| Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico Documento informativo |
Publicado el 01 de noviembre de 2023 |
| Descuentos aplicables Documento informativo |
Publicado el 01 de noviembre de 2023 |
| Informe de recepción de observaciones | Publicado el 02 de noviembre de 2023 |
| Informe de recepción de cotizaciones | Publicado el 03 de noviembre de 2023 |
| Concepto técnico y económico | Publicado el 07 de noviembre de 2023 |
| Resultado de subsanabilidad | Publicado el 15 de noviembre de 2023 |
CONTRATACIÓN DIRECTA U-CD-049-3
En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:
Objeto a cotizar: "ADECUACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN (A TODO COSTO) EN EL BLOQUE C- CAFETERÍA UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD DE CUNIDINAMARCA SECCIONAL UBATE."
| Solicitud de cotización "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097). |
Publicado el 26 de octubre de 2023 |
| Cronograma | Publicado el 26 de octubre de 2023 |
| Cotización para procesos de bienes, servicios u obra El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 26 de octubre de 2023 |
| Guía para el manejo de precios artificialmente bajos Documento informativo |
Publicado el 26 de octubre de 2023 |
| Justificación análisis de precios artificialmente bajos El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 26 de octubre de 2023 |
| Anexo 1 - carta de presentación de la oferta El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 26 de octubre de 2023 |
| Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 26 de octubre de 2023 |
| Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 26 de octubre de 2023 |
| Anexo 4. carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 26 de octubre de 2023 |
| Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 26 de octubre de 2023 |
| Anexo Cumplimiento de SG-SST Documento informativo |
Publicado el 26 de octubre de 2023 |
| Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato." |
Publicado el 26 de octubre de 2023 |
| Condiciones generales Documento informativo |
Publicado el 26 de octubre de 2023 |
| Manual de contratistas y proveedores Documento informativo |
Publicado el 26 de octubre de 2023 |
| Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico Documento informativo |
Publicado el 26 de octubre de 2023 |
| Descuentos aplicables Documento informativo |
Publicado el 26 de octubre de 2023 |
| Informe de recepción de observaciones | Publicado el 27 de octubre de 2023 |
| Informe de recepción de cotizaciones | Publicado el 30 de octubre de 2023 |
| Concepto técnico y económico | Publicado el 01 de noviembre de 2023 |
| Resultado de subsanabilidad | Publicado el 09 de noviembre de 2023 |
CONTRATACIÓN DIRECTA U-CD-051-2
En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:
Objeto a cotizar: "ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS QUE PERMITAN OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SECCIONAL UBATÉ."
| Solicitud de cotización "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097). |
Publicado el 25 de octubre de 2023 |
| Cronograma | Publicado el 25 de octubre de 2023 |
| Cotización para procesos de bienes, servicios u obra El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 25 de octubre de 2023 |
| Guía para el manejo de precios artificialmente bajos Documento informativo |
Publicado el 25 de octubre de 2023 |
| Justificación análisis de precios artificialmente bajos El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 25 de octubre de 2023 |
| Anexo 1 - carta de presentación de la oferta El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 25 de octubre de 2023 |
| Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 25 de octubre de 2023 |
| Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 25 de octubre de 2023 |
| Anexo 4. carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 25 de octubre de 2023 |
| Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 25 de octubre de 2023 |
| Anexo Cumplimiento de SG-SST Documento informativo |
Publicado el 25 de octubre de 2023 |
| Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato." |
Publicado el 25 de octubre de 2023 |
| Condiciones generales Documento informativo |
Publicado el 25 de octubre de 2023 |
| Manual de contratistas y proveedores Documento informativo |
Publicado el 25 de octubre de 2023 |
| Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico Documento informativo |
Publicado el 25 de octubre de 2023 |
| Descuentos aplicables Documento informativo |
Publicado el 25 de octubre de 2023 |
| Informe de recepción de observaciones | Publicado el 26 de octubre de 2023 |
| Informe de recepción de cotizaciones | Publicado el 27 de octubre de 2023 |
| Concepto técnico y económico | Publicado el 30 de octubre de 2023 |
| Resultado de subsanabilidad | Publicado el 09 de noviembre de 2023 |
CONTRATACIÓN DIRECTA U-CD-048-2
En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:
Objeto a cotizar: "PRESTAR EL SERVICIO DE DESINFECCIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS (PALOMAS) A TODO COSTO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SECCIONAL UBATÉ."
| Solicitud de cotización "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097). |
Publicado el 23 de octubre de 2023 |
| Cronograma | Publicado el 23 de octubre de 2023 |
| Cotización para procesos de bienes, servicios u obra El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 23 de octubre de 2023 |
| Guía para el manejo de precios artificialmente bajos Documento informativo |
Publicado el 23 de octubre de 2023 |
| Justificación análisis de precios artificialmente bajos El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 23 de octubre de 2023 |
| Anexo 1 - carta de presentación de la oferta El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 23 de octubre de 2023 |
| Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 23 de octubre de 2023 |
| Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 23 de octubre de 2023 |
| Anexo 4. carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 23 de octubre de 2023 |
| Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 23 de octubre de 2023 |
| Anexo Cumplimiento de SG-SST Documento informativo |
Publicado el 23 de octubre de 2023 |
| Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato." |
Publicado el 23 de octubre de 2023 |
| Condiciones generales Documento informativo |
Publicado el 23 de octubre de 2023 |
| Manual de contratistas y proveedores Documento informativo |
Publicado el 23 de octubre de 2023 |
| Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico Documento informativo |
Publicado el 23 de octubre de 2023 |
| Descuentos aplicables Documento informativo |
Publicado el 23 de octubre de 2023 |
| Informe de recepción de observaciones | Publicado el 24 de octubre de 2023 |
| Informe de recepción de cotizaciones | Publicado el 25 de octubre de 2023 |
| Concepto técnico y económico | Publicado el 26 de octubre de 2023 |
| Resultado de subsanabilidad | Publicado el 09 de noviembre de 2023 |
CONTRATACIÓN DIRECTA U-CD-052-2
En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:
Objeto a cotizar: "ADQUIRIR EQUIPO DE ORDEÑO PARA LA UNIDAD AGROAMBIENTAL EL TIBAR DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SECCIONAL UBATÉ."
| Solicitud de cotización "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097). |
Publicado el 20 de octubre de 2023 |
| Cronograma | Publicado el 20 de octubre de 2023 |
| Cotización para procesos de bienes, servicios u obra El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 20 de octubre de 2023 |
| Guía para el manejo de precios artificialmente bajos Documento informativo |
Publicado el 20 de octubre de 2023 |
| Justificación análisis de precios artificialmente bajos El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 20 de octubre de 2023 |
| Anexo 1 - carta de presentación de la oferta El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 20 de octubre de 2023 |
| Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 20 de octubre de 2023 |
| Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 20 de octubre de 2023 |
| Anexo 4. carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 20 de octubre de 2023 |
| Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 20 de octubre de 2023 |
| Anexo Cumplimiento de SG-SST Documento informativo |
Publicado el 20 de octubre de 2023 |
| Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato." |
Publicado el 20 de octubre de 2023 |
| Condiciones generales Documento informativo |
Publicado el 20 de octubre de 2023 |
| Manual de contratistas y proveedores Documento informativo |
Publicado el 20 de octubre de 2023 |
| Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico Documento informativo |
Publicado el 20 de octubre de 2023 |
| Descuentos aplicables Documento informativo |
Publicado el 20 de octubre de 2023 |
| Informe de recepción de observaciones | Publicado el 23 de octubre de 2023 |
| Informe de recepción de cotizaciones | Publicado el 25 de octubre de 2023 |
| Concepto técnico y económico | Publicado el 09 de noviembre de 2023 |
CONTRATACIÓN DIRECTA U-CD-053
En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:
Objeto a cotizar: "ADQUISICIÓN DE CARPAS PARA LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SECCIONAL UBATÉ."
| Solicitud de cotización "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097). |
Publicado el 19 de octubre de 2023 |
| Cronograma | Publicado el 19 de octubre de 2023 |
| Cotización para procesos de bienes, servicios u obra El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 19 de octubre de 2023 |
| Guía para el manejo de precios artificialmente bajos Documento informativo |
Publicado el 19 de octubre de 2023 |
| Justificación análisis de precios artificialmente bajos El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 19 de octubre de 2023 |
| Anexo 1 - carta de presentación de la oferta El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 19 de octubre de 2023 |
| Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 19 de octubre de 2023 |
| Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 19 de octubre de 2023 |
| Anexo 4. carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 19 de octubre de 2023 |
| Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 19 de octubre de 2023 |
| Anexo Cumplimiento de SG-SST Documento informativo |
Publicado el 19 de octubre de 2023 |
| Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato." |
Publicado el 19 de octubre de 2023 |
| Condiciones generales Documento informativo |
Publicado el 19 de octubre de 2023 |
| Manual de contratistas y proveedores Documento informativo |
Publicado el 19 de octubre de 2023 |
| Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico Documento informativo |
Publicado el 19 de octubre de 2023 |
| Descuentos aplicables Documento informativo |
Publicado el 19 de octubre de 2023 |
| Informe de recepción de observaciones | Publicado el 20 de octubre de 2023 |
| Informe de recepción de cotizaciones | Publicado el 24 de octubre de 2023 |
| Concepto técnico y económico | Publicado el 25 de octubre de 2023 |
| Resultado de subsanabilidad | Publicado el 09 de noviembre de 2023 |
CONTRATACIÓN DIRECTA U-CD-049-2
En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:
Objeto a cotizar: "ADECUACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN (A TODO COSTO) EN EL BLOQUE C- CAFETERÍA UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD DE CUNIDINAMARCA SECCIONAL UBATE."
| Solicitud de cotización "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097). |
Publicado el 17 de octubre de 2023 |
| Cronograma | Publicado el 17 de octubre de 2023 |
| Cotización para procesos de bienes, servicios u obra El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 17 de octubre de 2023 |
| Guía para el manejo de precios artificialmente bajos Documento informativo |
Publicado el 17 de octubre de 2023 |
| Justificación análisis de precios artificialmente bajos El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 17 de octubre de 2023 |
| Anexo 1 - carta de presentación de la oferta El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 17 de octubre de 2023 |
| Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 17 de octubre de 2023 |
| Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 17 de octubre de 2023 |
| Anexo 4. carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 17 de octubre de 2023 |
| Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 17 de octubre de 2023 |
| Anexo Cumplimiento de SG-SST Documento informativo |
Publicado el 17 de octubre de 2023 |
| Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato." |
Publicado el 17 de octubre de 2023 |
| Condiciones generales Documento informativo |
Publicado el 17 de octubre de 2023 |
| Manual de contratistas y proveedores Documento informativo |
Publicado el 17 de octubre de 2023 |
| Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico Documento informativo |
Publicado el 17 de octubre de 2023 |
| Descuentos aplicables Documento informativo |
Publicado el 17 de octubre de 2023 |
| Informe de recepción de observaciones | Publicado el 18 de octubre de 2023 |
| Informe de recepción de cotizaciones | Publicado el 20 de octubre de 2023 |
| Concepto técnico y económico | Publicado el 23 de octubre de 2023 |
| Resultado de subsanabilidad | Publicado el 25 de octubre de 2023 |
| Proceso desierto | Publicado el 25 de octubre de 2023 |
CONTRATACIÓN DIRECTA U-CD-054
En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:
Objeto a cotizar: "ADQUISICIÓN DE ANIMALES VIVOS GALLINAS PONEDORAS PARA LA UNIDAD AGROAMBIENTAL EL TIBAR DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SECCIONAL UBATÉ."
| Solicitud de cotización "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097). |
Publicado el 13 de octubre de 2023 |
| Cronograma | Publicado el 13 de octubre de 2023 |
| Cotización para procesos de bienes, servicios u obra El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 13 de octubre de 2023 |
| Guía para el manejo de precios artificialmente bajos Documento informativo |
Publicado el 13 de octubre de 2023 |
| Justificación análisis de precios artificialmente bajos El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 13 de octubre de 2023 |
| Anexo 1 - carta de presentación de la oferta El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 13 de octubre de 2023 |
| Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 13 de octubre de 2023 |
| Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 13 de octubre de 2023 |
| Anexo 4. carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 13 de octubre de 2023 |
| Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 13 de octubre de 2023 |
| Anexo Cumplimiento de SG-SST Documento informativo |
Publicado el 13 de octubre de 2023 |
| Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato." |
Publicado el 13 de octubre de 2023 |
| Condiciones generales Documento informativo |
Publicado el 13 de octubre de 2023 |
| Manual de contratistas y proveedores Documento informativo |
Publicado el 13 de octubre de 2023 |
| Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico Documento informativo |
Publicado el 13 de octubre de 2023 |
| Descuentos aplicables Documento informativo |
Publicado el 13 de octubre de 2023 |
| Informe de recepción de observaciones | Publicado el 17 de octubre de 2023 |
| Informe de recepción de cotizaciones | Publicado el 19 de octubre de 2023 |
| Concepto técnico y económico | Publicado el 20 de octubre de 2023 |
| Resultado de subsanabilidad | Publicado el 27 de octubre de 2023 |
CONTRATACIÓN DIRECTA U-CD-052
En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:
Objeto a cotizar: "ADQUIRIR EQUIPO DE ORDEÑO PARA LA UNIDAD AGROAMBIENTAL EL TIBAR DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SECCIONAL UBATÉ."
| Solicitud de cotización "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097). |
Publicado el 12 de octubre de 2023 |
| Cronograma | Publicado el 12 de octubre de 2023 |
| Cotización para procesos de bienes, servicios u obra El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 12 de octubre de 2023 |
| Guía para el manejo de precios artificialmente bajos Documento informativo |
Publicado el 12 de octubre de 2023 |
| Justificación análisis de precios artificialmente bajos El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 12 de octubre de 2023 |
| Anexo 1 - carta de presentación de la oferta El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 12 de octubre de 2023 |
| Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 12 de octubre de 2023 |
| Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 12 de octubre de 2023 |
| Anexo 4. carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 12 de octubre de 2023 |
| Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 12 de octubre de 2023 |
| Anexo Cumplimiento de SG-SST Documento informativo |
Publicado el 12 de octubre de 2023 |
| Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato." |
Publicado el 12 de octubre de 2023 |
| Condiciones generales Documento informativo |
Publicado el 12 de octubre de 2023 |
| Manual de contratistas y proveedores Documento informativo |
Publicado el 12 de octubre de 2023 |
| Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico Documento informativo |
Publicado el 12 de octubre de 2023 |
| Descuentos aplicables Documento informativo |
Publicado el 12 de octubre de 2023 |
| Informe de recepción de observaciones | Publicado el 13 de octubre de 2023 |
| Informe de recepción de cotizaciones | Publicado el 18 de octubre de 2023 |
| Proceso desierto por no presentación de cotizaciones | Publicado el 20 de octubre de 2023 |
CONTRATACIÓN DIRECTA U-CD-051
En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:
Objeto a cotizar: "ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS QUE PERMITAN OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SECCIONAL UBATÉ."
| Solicitud de cotización "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097). |
Publicado el 10 de octubre de 2023 |
| Cronograma | Publicado el 10 de octubre de 2023 |
| Cotización para procesos de bienes, servicios u obra El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 10 de octubre de 2023 |
| Guía para el manejo de precios artificialmente bajos Documento informativo |
Publicado el 10 de octubre de 2023 |
| Justificación análisis de precios artificialmente bajos El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 10 de octubre de 2023 |
| Anexo 1 - carta de presentación de la oferta El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 10 de octubre de 2023 |
| Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 10 de octubre de 2023 |
| Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 10 de octubre de 2023 |
| Anexo 4. carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 10 de octubre de 2023 |
| Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 10 de octubre de 2023 |
| Anexo Cumplimiento de SG-SST Documento informativo |
Publicado el 10 de octubre de 2023 |
| Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato." |
Publicado el 10 de octubre de 2023 |
| Condiciones generales Documento informativo |
Publicado el 10 de octubre de 2023 |
| Manual de contratistas y proveedores Documento informativo |
Publicado el 10 de octubre de 2023 |
| Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico Documento informativo |
Publicado el 10 de octubre de 2023 |
| Descuentos aplicables Documento informativo |
Publicado el 10 de octubre de 2023 |
| Informe de recepción de observaciones | Publicado el 11 de octubre de 2023 |
| Informe de recepción de cotizaciones | Publicado el 13 de octubre de 2023 |
| Concepto técnico y económico | Publicado el 17 de octubre de 2023 |
| Resultado de subsanabilidad | Publicado el 19 de octubre de 2023 |
| Proceso desierto | Publicado el 19 de octubre de 2023 |
CONTRATACIÓN DIRECTA U-CD-047-2
En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:
Objeto a cotizar: "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA PROCESOS ESCÉNICOS EN EL ÁREA DE TEATRO DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SECCIONAL UBATÉ."
| Solicitud de cotización "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097). |
Publicado el 09 de octubre de 2023 |
| Cronograma | Publicado el 09 de octubre de 2023 |
| Cotización para procesos de bienes, servicios u obra El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 09 de octubre de 2023 |
| Guía para el manejo de precios artificialmente bajos Documento informativo |
Publicado el 09 de octubre de 2023 |
| Justificación análisis de precios artificialmente bajos El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 09 de octubre de 2023 |
| Anexo 1 - carta de presentación de la oferta El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 09 de octubre de 2023 |
| Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 09 de octubre de 2023 |
| Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 09 de octubre de 2023 |
| Anexo 4. carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 09 de octubre de 2023 |
| Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 09 de octubre de 2023 |
| Anexo Cumplimiento de SG-SST Documento informativo |
Publicado el 09 de octubre de 2023 |
| Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato." |
Publicado el 09 de octubre de 2023 |
| Condiciones generales Documento informativo |
Publicado el 09 de octubre de 2023 |
| Manual de contratistas y proveedores Documento informativo |
Publicado el 09 de octubre de 2023 |
| Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico Documento informativo |
Publicado el 09 de octubre de 2023 |
| Descuentos aplicables Documento informativo |
Publicado el 09 de octubre de 2023 |
| Informe de recepción de observaciones | Publicado el 10 de octubre de 2023 |
| Informe de recepción de cotizaciones | Publicado el 11 de octubre de 2023 |
| Concepto técnico y económico | Publicado el 12 de octubre de 2023 |
| Resultado de subsanabilidad | Publicado el 18 de octubre de 2023 |
CONTRATACIÓN DIRECTA U-CD-048
En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:
Objeto a cotizar: "PRESTAR EL SERVICIO DE DESINFECCIÓN Y EXTERMINACIÓN DE PLAGAS (PALOMAS) A TODO COSTO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SECCIONAL UBATÉ."
| Solicitud de cotización "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097). |
Publicado el 05 de octubre de 2023 |
| Cronograma | Publicado el 05 de octubre de 2023 |
| Cotización para procesos de bienes, servicios u obra El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 05 de octubre de 2023 |
| Guía para el manejo de precios artificialmente bajos Documento informativo |
Publicado el 05 de octubre de 2023 |
| Justificación análisis de precios artificialmente bajos El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 05 de octubre de 2023 |
| Anexo 1 - carta de presentación de la oferta El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 05 de octubre de 2023 |
| Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 05 de octubre de 2023 |
| Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 05 de octubre de 2023 |
| Anexo 4. carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 05 de octubre de 2023 |
| Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 05 de octubre de 2023 |
| Anexo Cumplimiento de SG-SST Documento informativo |
Publicado el 05 de octubre de 2023 |
| Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato." |
Publicado el 05 de octubre de 2023 |
| Condiciones generales Documento informativo |
Publicado el 05 de octubre de 2023 |
| Manual de contratistas y proveedores Documento informativo |
Publicado el 05 de octubre de 2023 |
| Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico Documento informativo |
Publicado el 05 de octubre de 2023 |
| Descuentos aplicables Documento informativo |
Publicado el 05 de octubre de 2023 |
| Informe de recepción de observaciones | Publicado el 06 de octubre de 2023 |
| Informe de recepción de cotizaciones | Publicado el 10 de octubre de 2023 |
| Proceso desierto por no presentación de cotizaciones | Publicado el 10 de octubre de 2023 |
CONTRATACIÓN DIRECTA U-CD-049
En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:
Objeto a cotizar: "ADECUACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN (A TODO COSTO) EN EL BLOQUE C- CAFETERÍA UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD DE CUNIDINAMARCA SECCIONAL UBATE."
| Solicitud de cotización "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097). |
Publicado el 28 de septiembre de 2023 |
| Cronograma | Publicado el 28 de septiembre de 2023 |
| Cotización para procesos de bienes, servicios u obra El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 28 de septiembre de 2023 |
| Guía para el manejo de precios artificialmente bajos Documento informativo |
Publicado el 28 de septiembre de 2023 |
| Justificación análisis de precios artificialmente bajos El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 28 de septiembre de 2023 |
| Anexo 1 - carta de presentación de la oferta El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 28 de septiembre de 2023 |
| Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 28 de septiembre de 2023 |
| Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 28 de septiembre de 2023 |
| Anexo 4. carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 28 de septiembre de 2023 |
| Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 28 de septiembre de 2023 |
| Anexo Cumplimiento de SG-SST Documento informativo |
Publicado el 28 de septiembre de 2023 |
| Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato." |
Publicado el 28 de septiembre de 2023 |
| Condiciones generales Documento informativo |
Publicado el 28 de septiembre de 2023 |
| Manual de contratistas y proveedores Documento informativo |
Publicado el 28 de septiembre de 2023 |
| Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico Documento informativo |
Publicado el 28 de septiembre de 2023 |
| Descuentos aplicables Documento informativo |
Publicado el 28 de septiembre de 2023 |
| Informe de recepción de observaciones | Publicado el 02 de octubre de 2023 |
| Informe de recepción de cotizaciones | Publicado el 05 de octubre de 2023 |
| Concepto técnico y económico | Publicado el 06 de octubre de 2023 |
| Proceso desierto | Publicado el 06 de octubre de 2023 |
CONTRATACIÓN DIRECTA U-CD-050
En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:
Objeto a cotizar: "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ORINALES SECOS PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA Y LA UNIDAD AGROAMBIENTAL EL TIBAR DE LA SECCIONAL UBATÉ."
| Solicitud de cotización "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097). |
Publicado el 28 de septiembre de 2023 |
| Cronograma | Publicado el 28 de septiembre de 2023 |
| Cotización para procesos de bienes, servicios u obra El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 28 de septiembre de 2023 |
| Guía para el manejo de precios artificialmente bajos Documento informativo |
Publicado el 28 de septiembre de 2023 |
| Justificación análisis de precios artificialmente bajos El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 28 de septiembre de 2023 |
| Anexo 1 - carta de presentación de la oferta El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 28 de septiembre de 2023 |
| Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 28 de septiembre de 2023 |
| Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 28 de septiembre de 2023 |
| Anexo 4. carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 28 de septiembre de 2023 |
| Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 28 de septiembre de 2023 |
| Anexo Cumplimiento de SG-SST Documento informativo |
Publicado el 28 de septiembre de 2023 |
| Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato." |
Publicado el 28 de septiembre de 2023 |
| Condiciones generales Documento informativo |
Publicado el 28 de septiembre de 2023 |
| Manual de contratistas y proveedores Documento informativo |
Publicado el 28 de septiembre de 2023 |
| Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico Documento informativo |
Publicado el 28 de septiembre de 2023 |
| Descuentos aplicables Documento informativo |
Publicado el 28 de septiembre de 2023 |
| Informe de recepción de observaciones | Publicado el 02 de octubre de 2023 |
| Informe de recepción de cotizaciones | Publicado el 04 de octubre de 2023 |
| Concepto técnico y económico | Publicado el 05 de octubre de 2023 |
| Resultado de subsanabilidad | Publicado el 13 de octubre de 2023 |
CONTRATACIÓN DIRECTA U-CD-047
En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:
Objeto a cotizar: "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA PROCESOS ESCÉNICOS EN EL ÁREA DE TEATRO DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SECCIONAL UBATÉ."
| Solicitud de cotización "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097). |
Publicado el 26 de septiembre de 2023 |
| Cronograma | Publicado el 26 de septiembre de 2023 |
| Cotización para procesos de bienes, servicios u obra El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 26 de septiembre de 2023 |
| Guía para el manejo de precios artificialmente bajos Documento informativo |
Publicado el 26 de septiembre de 2023 |
| Justificación análisis de precios artificialmente bajos El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 26 de septiembre de 2023 |
| Anexo 1 - carta de presentación de la oferta El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 26 de septiembre de 2023 |
| Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 26 de septiembre de 2023 |
| Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 26 de septiembre de 2023 |
| Anexo 4. carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 26 de septiembre de 2023 |
| Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 26 de septiembre de 2023 |
| Anexo Cumplimiento de SG-SST Documento informativo |
Publicado el 26 de septiembre de 2023 |
| Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato." |
Publicado el 26 de septiembre de 2023 |
| Condiciones generales Documento informativo |
Publicado el 26 de septiembre de 2023 |
| Manual de contratistas y proveedores Documento informativo |
Publicado el 26 de septiembre de 2023 |
| Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico Documento informativo |
Publicado el 26 de septiembre de 2023 |
| Descuentos aplicables Documento informativo |
Publicado el 26 de septiembre de 2023 |
| Informe de recepción de observaciones | Publicado el 27 de septiembre de 2023 |
| Informe de recepción de cotizaciones | Publicado el 02 de octubre de 2023 |
| Proceso desierto por no presentación de cotizaciones | Publicado el 02 de octubre de 2023 |
CONTRATACIÓN DIRECTA U-CD-042
En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:
Objeto a cotizar: "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS EN LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, SECCIONAL UBATÉ."
| Solicitud de cotización "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097). |
Publicado el 20 de septiembre de 2023 |
| Cronograma | Publicado el 20 de septiembre de 2023 |
| Cotización para procesos de bienes, servicios u obra El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 20 de septiembre de 2023 |
| Guía para el manejo de precios artificialmente bajos Documento informativo |
Publicado el 20 de septiembre de 2023 |
| Justificación análisis de precios artificialmente bajos El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 20 de septiembre de 2023 |
| Anexo 1 - carta de presentación de la oferta El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 20 de septiembre de 2023 |
| Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 20 de septiembre de 2023 |
| Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 20 de septiembre de 2023 |
| Anexo 4. carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 20 de septiembre de 2023 |
| Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 20 de septiembre de 2023 |
| Anexo Cumplimiento de SG-SST Documento informativo |
Publicado el 20 de septiembre de 2023 |
| Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato." |
Publicado el 20 de septiembre de 2023 |
| Condiciones generales Documento informativo |
Publicado el 20 de septiembre de 2023 |
| Manual de contratistas y proveedores Documento informativo |
Publicado el 20 de septiembre de 2023 |
| Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico Documento informativo |
Publicado el 20 de septiembre de 2023 |
| Descuentos aplicables Documento informativo |
Publicado el 20 de septiembre de 2023 |
| Informe de recepción de observaciones | Publicado el 21 de septiembre de 2023 |
| Informe de recepción de cotizaciones | Publicado el 26 de septiembre de 2023 |
| Concepto técnico y económico | Publicado el 05 de octubre de 2023 |
CONTRATACIÓN DIRECTA U-CD-045
En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:
Objeto a cotizar: "ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA LA PLANTA FÍSICA DE LA SECCIONAL Y UNIDAD AGROAMBIENTAL EL TIBAR, DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SECCIONAL UBATÉ."
| Solicitud de cotización "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097). |
Publicado el 07 de septiembre de 2023 |
| Cronograma | Publicado el 07 de septiembre de 2023 |
| Cotización para procesos de bienes, servicios u obra El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 07 de septiembre de 2023 |
| Guía para el manejo de precios artificialmente bajos Documento informativo |
Publicado el 07 de septiembre de 2023 |
| Justificación análisis de precios artificialmente bajos El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 07 de septiembre de 2023 |
| Anexo 1 - carta de presentación de la oferta El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 07 de septiembre de 2023 |
| Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 07 de septiembre de 2023 |
| Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 07 de septiembre de 2023 |
| Anexo 4. carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 07 de septiembre de 2023 |
| Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 07 de septiembre de 2023 |
| Anexo Cumplimiento de SG-SST Documento informativo |
Publicado el 07 de septiembre de 2023 |
| Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato." |
Publicado el 07 de septiembre de 2023 |
| Condiciones generales Documento informativo |
Publicado el 07 de septiembre de 2023 |
| Manual de contratistas y proveedores Documento informativo |
Publicado el 07 de septiembre de 2023 |
| Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico Documento informativo |
Publicado el 07 de septiembre de 2023 |
| Descuentos aplicables Documento informativo |
Publicado el 07 de septiembre de 2023 |
| Informe de recepción de observaciones | Publicado el 08 de septiembre de 2023 |
| Informe de recepción de cotizaciones | Publicado el 12 de septiembre de 2023 |
| Concepto técnico y económico | Publicado el 25 de septiembre de 2023 |
CONTRATACIÓN DIRECTA U-CD-044
En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:
Objeto a cotizar: " SERVICIO DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN DIGITAL PARA DIVULGAR EL ACONTECER DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SECCIONAL UBATÉ, EN LA PROVINCIA DE UBATÉ."
| Solicitud de cotización "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097). |
Publicado el 07 de septiembre de 2023 |
| Cronograma | Publicado el 07 de septiembre de 2023 |
| Cotización para procesos de bienes, servicios u obra El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 07 de septiembre de 2023 |
| Guía para el manejo de precios artificialmente bajos Documento informativo |
Publicado el 07 de septiembre de 2023 |
| Justificación análisis de precios artificialmente bajos El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 07 de septiembre de 2023 |
| Anexo 1 - carta de presentación de la oferta El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 07 de septiembre de 2023 |
| Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 07 de septiembre de 2023 |
| Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 07 de septiembre de 2023 |
| Anexo 4. carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 07 de septiembre de 2023 |
| Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 07 de septiembre de 2023 |
| Anexo Cumplimiento de SG-SST Documento informativo |
Publicado el 07 de septiembre de 2023 |
| Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato." |
Publicado el 07 de septiembre de 2023 |
| Condiciones generales Documento informativo |
Publicado el 07 de septiembre de 2023 |
| Manual de contratistas y proveedores Documento informativo |
Publicado el 07 de septiembre de 2023 |
| Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico Documento informativo |
Publicado el 07 de septiembre de 2023 |
| Descuentos aplicables Documento informativo |
Publicado el 07 de septiembre de 2023 |
| Informe de recepción de observaciones | Publicado el 08 de septiembre de 2023 |
| Informe de recepción de cotizaciones | Publicado el 12 de septiembre de 2023 |
| Concepto técnico y económico | Publicado el 15 de septiembre de 2023 |
CONTRATACIÓN DIRECTA U-CD-043
En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:
Objeto a cotizar: "ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS EN LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, SECCIONAL UBATÉ."
| Solicitud de cotización "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097). |
Publicado el 04 de septiembre de 2023 |
| Cronograma | Publicado el 04 de septiembre de 2023 |
| Cotización para procesos de bienes, servicios u obra El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 04 de septiembre de 2023 |
| Guía para el manejo de precios artificialmente bajos Documento informativo |
Publicado el 04 de septiembre de 2023 |
| Justificación análisis de precios artificialmente bajos El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 04 de septiembre de 2023 |
| Anexo 1 - carta de presentación de la oferta El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 04 de septiembre de 2023 |
| Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 04 de septiembre de 2023 |
| Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 04 de septiembre de 2023 |
| Anexo 4. carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 04 de septiembre de 2023 |
| Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 04 de septiembre de 2023 |
| Anexo Cumplimiento de SG-SST Documento informativo |
Publicado el 04 de septiembre de 2023 |
| Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato." |
Publicado el 04 de septiembre de 2023 |
| Condiciones generales Documento informativo |
Publicado el 04 de septiembre de 2023 |
| Manual de contratistas y proveedores Documento informativo |
Publicado el 04 de septiembre de 2023 |
| Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico Documento informativo |
Publicado el 04 de septiembre de 2023 |
| Descuentos aplicables Documento informativo |
Publicado el 04 de septiembre de 2023 |
| Informe de recepción de observaciones | Publicado el 05 de septiembre de 2023 |
| Respuesta a observaciones | Publicado el 06 de septiembre de 2023 |
| Especificaciones técnicas definitivas | Publicado el 06 de septiembre de 2023 |
| Cotización para procesos de bienes, servicios u obra definitivo | Publicado el 06 de septiembre de 2023 |
| Informe de recepción de cotizaciones | Publicado el 07 de septiembre de 2023 |
| Concepto técnico y económico | Publicado el 11 de septiembre de 2023 |
| Resultado de subsanabilidad | Publicado el 15 de septiembre de 2023 |
CONTRATACIÓN DIRECTA U-CD-041
En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:
Objeto a cotizar: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO PARA LAS UPS (INCLUYE CAMBIO DE BATERIAS) PARA LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SECCIONAL UBATÉ."
| Solicitud de cotización "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097). |
Publicado el 29 de agosto de 2023 |
| Cronograma | Publicado el 29 de agosto de 2023 |
| Cotización para procesos de bienes, servicios u obra El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 29 de agosto de 2023 |
| Guía para el manejo de precios artificialmente bajos Documento informativo |
Publicado el 29 de agosto de 2023 |
| Justificación análisis de precios artificialmente bajos El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 29 de agosto de 2023 |
| Anexo 1 - carta de presentación de la oferta El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 29 de agosto de 2023 |
| Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 29 de agosto de 2023 |
| Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 29 de agosto de 2023 |
| Anexo 4. carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 29 de agosto de 2023 |
| Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 29 de agosto de 2023 |
| Anexo Cumplimiento de SG-SST Documento informativo |
Publicado el 29 de agosto de 2023 |
| Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato." |
Publicado el 29 de agosto de 2023 |
| Condiciones generales Documento informativo |
Publicado el 29 de agosto de 2023 |
| Manual de contratistas y proveedores Documento informativo |
Publicado el 29 de agosto de 2023 |
| Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico Documento informativo |
Publicado el 29 de agosto de 2023 |
| Descuentos aplicables Documento informativo |
Publicado el 29 de agosto de 2023 |
| Informe de recepción de observaciones | Publicado el 31 de agosto de 2023 |
| Respuesta a observaciones | Publicado el 31 de agosto de 2023 |
| Informe de recepción de cotizaciones | Publicado el 01 de septiembre de 2023 |
| Concepto técnico y económico | Publicado el 04 de septiembre de 2023 |
| Resultado de subsanabilidad | Publicado el 13 de septiembre de 2023 |
CONTRATACIÓN DIRECTA U-CD-037
En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:
Objeto a cotizar: "ADQUISICION DE SEMOVIENTES BOVINOS PARA LA UNIDAD AGROAMBIENTAL EL TIBAR DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - SECCIONAL UBATE."
| Solicitud de cotización "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097). |
Publicado el 25 de agosto de 2023 |
| Anexo - Precios de referencia | Publicado el 25 de agosto de 2023 |
| Cronograma | Publicado el 25 de agosto de 2023 |
| Cotización para procesos de bienes, servicios u obra El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 25 de agosto de 2023 |
| Guía para el manejo de precios artificialmente bajos Documento informativo |
Publicado el 25 de agosto de 2023 |
| Justificación análisis de precios artificialmente bajos El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 25 de agosto de 2023 |
| Anexo 1 - carta de presentación de la oferta El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 25 de agosto de 2023 |
| Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 25 de agosto de 2023 |
| Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 25 de agosto de 2023 |
| Anexo 4. carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 25 de agosto de 2023 |
| Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica |
Publicado el 25 de agosto de 2023 |
| Anexo Cumplimiento de SG-SST Documento informativo |
Publicado el 25 de agosto de 2023 |
| Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato." |
Publicado el 25 de agosto de 2023 |
| Condiciones generales Documento informativo |
Publicado el 25 de agosto de 2023 |
| Manual de contratistas y proveedores Documento informativo |
Publicado el 25 de agosto de 2023 |
| Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico Documento informativo |
Publicado el 25 de agosto de 2023 |
| Descuentos aplicables Documento informativo |
Publicado el 25 de agosto de 2023 |
| Informe de recepción de observaciones | Publicado el 28 de agosto de 2023 |
| Informe de recepción de cotizaciones | Publicado el 31 de agosto de 2023 |
| Proceso desierto por no presentación de cotizaciones | Publicado el 31 de agosto de 2023 |
CONTRATACIÓN DIRECTA U-CD-032-3
En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:
Objeto a Cotizar: "ADQUISICIÓN DE NITRÓGENO Y SEMEN COMO MATERIAL REPRODUCTIVO PARA LA PROLIFICIDAD DE LOS SEMOVIENTES DE LA UNIDAD AGROAMBIENTAL EL TIBAR DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - SECCIONAL UBATÉ”.
| Solicitud de cotización "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097). |
Publicado el 01 de agosto de 2023 |
| Anexo precios de referencia | Publicado el 01 de agosto de 2023 |
| Cronograma | Publicado el 01 de agosto de 2023 |
| Cotización para procesos de bienes y/o servicios El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 01 de agosto de 2023 |
| Guía para el manejo de precios artificialmente bajos | Publicado el 01 de agosto de 2023 |
| Justificación análisis de precios artificialmente bajos | Publicado el 01 de agosto de 2023 |
| Anexo 1 - carta de presentación de la oferta | Publicado el 01 de agosto de 2023 |
| Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades | Publicado el 01 de agosto de 2023 |
| Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural | Publicado el 01 de agosto de 2023 |
| Anexo 4. carta de compromiso para contratistas | Publicado el 01 de agosto de 2023 |
| Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo | Publicado el 01 de agosto de 2023 |
| Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato." |
Publicado el 01 de agosto de 2023 |
| Condiciones generales | Publicado el 01 de agosto de 2023 |
| Manual de contratistas y proveedores | Publicado el 01 de agosto de 2023 |
| Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico | Publicado el 01 de agosto de 2023 |
| Descuentos aplicables | Publicado el 01 de agosto de 2023 |
| Informe de recepción de observaciones | Publicado el 02 de agosto de 2023 |
| Informe de recepción de cotizaciones | Publicado el 03 de agosto de 2023 |
| Concepto técnico y económico | Publicado el 14 de agosto de 2023 |
COTIZACIÓN DIRECTA U-CD-038
En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:
Objeto a Cotizar: "ADQUISICIÓN DE ALIMENTO PECUARIO Y MATERIAS PRIMAS PARA LA UNIDAD AGROAMBIENTAL EL TÍBAR DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SECCIONAL UBATÉ”.
| Solicitud de cotización "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097). |
Publicado el 28 de julio de 2023 |
| Alcance | Publicado el 28 de julio de 2023 |
| Especificaciones técnicas | Publicado el 28 de julio de 2023 |
| Anexo precios de referencia | Publicado el 28 de julio de 2023 |
| Cronograma | Publicado el 28 de julio de 2023 |
| Cotización para procesos de bienes y/o servicios El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 28 de julio de 2023 |
| Guía para el manejo de precios artificialmente bajos | Publicado el 28 de julio de 2023 |
| Justificación análisis de precios artificialmente bajos | Publicado el 28 de julio de 2023 |
| Anexo 1 - carta de presentación de la oferta | Publicado el 28 de julio de 2023 |
| Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades | Publicado el 28 de julio de 2023 |
| Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural | Publicado el 28 de julio de 2023 |
| Anexo 4. carta de compromiso para contratistas | Publicado el 28 de julio de 2023 |
| Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo | Publicado el 28 de julio de 2023 |
| Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato." |
Publicado el 28 de julio de 2023 |
| Condiciones generales | Publicado el 28 de julio de 2023 |
| Manual de contratistas y proveedores | Publicado el 28 de julio de 2023 |
| Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico | Publicado el 28 de julio de 2023 |
| Descuentos aplicables | Publicado el 28 de julio de 2023 |
| Informe de recpeción de observaciones | Publicado el 31 de julio de 2023 |
| Informe de recpeción de cotizaciones | Publicado el 02 de agosto de 2023 |
| Concepto técnico y económico | Publicado el 03 de agosto de 2023 |
| Resultado de subsanabilidad | Publicado el 14 de agosto de 2023 |
COTIZACIÓN DIRECTA U-CD-032-2
En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:
Objeto a Cotizar: "ADQUISICIÓN DE NITRÓGENO Y SEMEN COMO MATERIAL REPRODUCTIVO PARA LA PROLIFICIDAD DE LOS SEMOVIENTES DE LA UNIDAD AGROAMBIENTAL EL TIBAR DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - SECCIONAL UBATÉ”.
| Solicitud de cotización "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097). |
Publicado el 17 de julio de 2023 |
| Anexo precios de referencia | Publicado el 17 de julio de 2023 |
| Cronograma | Publicado el 17 de julio de 2023 |
| Cotización para procesos de bienes y/o servicios El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 17 de julio de 2023 |
| Guía para el manejo de precios artificialmente bajos | Publicado el 17 de julio de 2023 |
| Justificación análisis de precios artificialmente bajos | Publicado el 17 de julio de 2023 |
| Anexo 1 - carta de presentación de la oferta | Publicado el 17 de julio de 2023 |
| Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades | Publicado el 17 de julio de 2023 |
| Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural | Publicado el 17 de julio de 2023 |
| Anexo 4. carta de compromiso para contratistas | Publicado el 17 de julio de 2023 |
| Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo | Publicado el 17 de julio de 2023 |
| Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato." |
Publicado el 17 de julio de 2023 |
| Condiciones generales | Publicado el 17 de julio de 2023 |
| Manual de contratistas y proveedores | Publicado el 17 de julio de 2023 |
| Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico | Publicado el 17 de julio de 2023 |
| Descuentos aplicables | Publicado el 17 de julio de 2023 |
| Informe de recepción de observaciones | Publicado el 18 de julio de 2023 |
| Informe de recepción de cotizaciones | Publicado el 19 de julio de 2023 |
COTIZACIÓN DIRECTA U-CD-035
En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:
Objeto a Cotizar: "CONTRATAR EL SERVICIO DE PLAN COMPLEMENTARIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, SECCIONAL UBATÉ, PARA EL SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO 2023”.
| Solicitud de cotización "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097). |
Publicado el 10 de julio de 2023 |
| Anexo raciones | Publicado el 10 de julio de 2023 |
| Reglamento MBUG002 | Publicado el 10 de julio de 2023 |
| Verificación de condiciones MBUr005 | Publicado el 10 de julio de 2023 |
| Cronograma | Publicado el 10 de julio de 2023 |
| Cotización para procesos de bienes y/o servicios El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 10 de julio de 2023 |
| Guía para el manejo de precios artificialmente bajos | Publicado el 10 de julio de 2023 |
| Justificación análisis de precios artificialmente bajos | Publicado el 10 de julio de 2023 |
| Anexo 1 - carta de presentación de la oferta | Publicado el 10 de julio de 2023 |
| Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades | Publicado el 10 de julio de 2023 |
| Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural | Publicado el 10 de julio de 2023 |
| Anexo 4. carta de compromiso para contratistas | Publicado el 10 de julio de 2023 |
| Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo | Publicado el 10 de julio de 2023 |
| Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato." |
Publicado el 10 de julio de 2023 |
| Condiciones generales | Publicado el 10 de julio de 2023 |
| Manual de contratistas y proveedores | Publicado el 10 de julio de 2023 |
| Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico | Publicado el 10 de julio de 2023 |
| Descuentos aplicables | Publicado el 10 de julio de 2023 |
| Informe de recepción de observaciones | Publicado el 11 de julio de 2023 |
| Informe de recepción de cotizaciones | Publicado el 13 de julio de 2023 |
| Concepto técnico y económico | Publicado el 21 de julio de 2023 |
COTIZACIÓN DIRECTA U-CD-034
En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:
Objeto a Cotizar: "CONTRATAR EL SERVICIO DE RESTAURANTE (ALMUERZO) PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, SECCIONAL UBATÉ, PARA EL SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO 2023”.
| Solicitud de cotización "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097). |
Publicado el 10 de julio de 2023 |
| Anexo raciones | Publicado el 10 de julio de 2023 |
| Reglamento MBUG002 | Publicado el 10 de julio de 2023 |
| Verificación de condiciones MBUr005 | Publicado el 10 de julio de 2023 |
| Cronograma | Publicado el 10 de julio de 2023 |
| Cotización para procesos de bienes y/o servicios El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 10 de julio de 2023 |
| Guía para el manejo de precios artificialmente bajos | Publicado el 10 de julio de 2023 |
| Justificación análisis de precios artificialmente bajos | Publicado el 10 de julio de 2023 |
| Anexo 1 - carta de presentación de la oferta | Publicado el 10 de julio de 2023 |
| Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades | Publicado el 10 de julio de 2023 |
| Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural | Publicado el 10 de julio de 2023 |
| Anexo 4. carta de compromiso para contratistas | Publicado el 10 de julio de 2023 |
| Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo | Publicado el 10 de julio de 2023 |
| Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato." |
Publicado el 10 de julio de 2023 |
| Condiciones generales | Publicado el 10 de julio de 2023 |
| Manual de contratistas y proveedores | Publicado el 10 de julio de 2023 |
| Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico | Publicado el 10 de julio de 2023 |
| Descuentos aplicables | Publicado el 10 de julio de 2023 |
| informe de recepción de observaciones | Publicado el 11 de julio de 2023 |
| informe de recepción de cotizaciones | Publicado el 13 de julio de 2023 |
| Concepto técnico y económico | Publicado el 24 de julio de 2023 |
COTIZACIÓN DIRECTA U-CD-036
En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:
Objeto a Cotizar: "CONTRATAR EL SERVICIO DE HOGAR UNIVERSITARIO PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, SECCIONAL UBATE PARA EL SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO 2023”.
| Solicitud de cotización "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097). |
Publicado el 10 de julio de 2023 |
| Anexo raciones | Publicado el 10 de julio de 2023 |
| Reglamento MBUG002 | Publicado el 10 de julio de 2023 |
| Verificación de condiciones MBUr005 | Publicado el 10 de julio de 2023 |
| Cronograma | Publicado el 10 de julio de 2023 |
| Cotización para procesos de bienes y/o servicios El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 10 de julio de 2023 |
| Guía para el manejo de precios artificialmente bajos | Publicado el 10 de julio de 2023 |
| Justificación análisis de precios artificialmente bajos | Publicado el 10 de julio de 2023 |
| Anexo 1 - carta de presentación de la oferta | Publicado el 10 de julio de 2023 |
| Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades | Publicado el 10 de julio de 2023 |
| Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural | Publicado el 10 de julio de 2023 |
| Anexo 4. carta de compromiso para contratistas | Publicado el 10 de julio de 2023 |
| Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo | Publicado el 10 de julio de 2023 |
| Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato." |
Publicado el 10 de julio de 2023 |
| Condiciones generales | Publicado el 10 de julio de 2023 |
| Manual de contratistas y proveedores | Publicado el 10 de julio de 2023 |
| Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico | Publicado el 10 de julio de 2023 |
| Descuentos aplicables | Publicado el 10 de julio de 2023 |
| Informe de recepción de observaciones | Publicado el 11 de julio de 2023 |
| Informe de recepción de cotizaciones | Publicado el 13 de julio de 2023 |
| Concepto técnico y económico | Publicado el 21 de julio de 2023 |
COTIZACIÓN DIRECTA U-CD-025-3
En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:
Objeto a Cotizar: "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS BICICLETAS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SECCIONAL UBATÉ PARA LA VIGENCIA 2023”.
| Solicitud de cotización "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097). |
Publicado el 10 de julio de 2023 |
| Alcance | Publicado el 10 de julio de 2023 |
| Anexo - Cuadro precios de referencia | Publicado el 10 de julio de 2023 |
| Cronograma | Publicado el 10 de julio de 2023 |
| Cotización para procesos de bienes y/o servicios El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 10 de julio de 2023 |
| Guía para el manejo de precios artificialmente bajos | Publicado el 10 de julio de 2023 |
| Justificación análisis de precios artificialmente bajos | Publicado el 10 de julio de 2023 |
| Anexo 1 - carta de presentación de la oferta | Publicado el 10 de julio de 2023 |
| Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades | Publicado el 10 de julio de 2023 |
| Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural | Publicado el 10 de julio de 2023 |
| Anexo 4. carta de compromiso para contratistas | Publicado el 10 de julio de 2023 |
| Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo | Publicado el 10 de julio de 2023 |
| Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato." |
Publicado el 10 de julio de 2023 |
| Condiciones generales | Publicado el 10 de julio de 2023 |
| Manual de contratistas y proveedores | Publicado el 10 de julio de 2023 |
| Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico | Publicado el 10 de julio de 2023 |
| Descuentos aplicables | Publicado el 10 de julio de 2023 |
| Informe de recepción de observaciones | Publicado el 11 de julio de 2023 |
| Informe de recepción de cotizaciones | Publicado el 12 de julio de 2023 |
| Concepto técnico y económico | Publicado el 18 de julio de 2023 |
COTIZACIÓN DIRECTA U-CD-032
En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:
Objeto a Cotizar: "ADQUISICIÓN DE NITRÓGENO Y SEMEN COMO MATERIAL REPRODUCTIVO PARA LA PROLIFICIDAD DE LOS SEMOVIENTES DE LA UNIDAD AGROAMBIENTAL EL TIBAR DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - SECCIONAL UBATÉ”.
| Solicitud de cotización "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097). |
Publicado el 07 de julio de 2023 |
| Anexo - Cuadro precios de referencia | Publicado el 07 de julio de 2023 |
| Cronograma | Publicado el 07 de julio de 2023 |
| Cotización para procesos de bienes y/o servicios El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 07 de julio de 2023 |
| Guía para el manejo de precios artificialmente bajos | Publicado el 07 de julio de 2023 |
| Justificación análisis de precios artificialmente bajos | Publicado el 07 de julio de 2023 |
| Anexo 1 - carta de presentación de la oferta | Publicado el 07 de julio de 2023 |
| Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades | Publicado el 07 de julio de 2023 |
| Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural | Publicado el 07 de julio de 2023 |
| Anexo 4. carta de compromiso para contratistas | Publicado el 07 de julio de 2023 |
| Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo | Publicado el 07 de julio de 2023 |
| Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato." |
Publicado el 07 de julio de 2023 |
| Condiciones generales | Publicado el 07 de julio de 2023 |
| Manual de contratistas y proveedores | Publicado el 07 de julio de 2023 |
| Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico | Publicado el 07 de julio de 2023 |
| Descuentos aplicables | Publicado el 07 de julio de 2023 |
| Informe de recepción de observaciones | Publicado el 10 de julio de 2023 |
| Informe de recepción de cotizaciones | Publicado el 12 de julio de 2023 |
SOLICITUD DE COTIZACIÓN U-CD-033
En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:
Objeto a Cotizar: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN EN LOS BLOQUES A, C, D, E, F Y G DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA DE LA SECCIONAL UBATÉ”.
| Solicitud de cotización "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097). |
Publicado el 05 de julio de 2023 |
| Anexo - Perfiles personal mantenimiento | Publicado el 05 de julio de 2023 |
| Cronograma | Publicado el 05 de julio de 2023 |
| Cotización para procesos de bienes y/o servicios El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 05 de julio de 2023 |
| Guía para el manejo de precios artificialmente bajos | Publicado el 05 de julio de 2023 |
| Justificación análisis de precios artificialmente bajos | Publicado el 05 de julio de 2023 |
| Anexo 1 - carta de presentación de la oferta | Publicado el 05 de julio de 2023 |
| Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades | Publicado el 05 de julio de 2023 |
| Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural | Publicado el 05 de julio de 2023 |
| Anexo 4. carta de compromiso para contratistas | Publicado el 05 de julio de 2023 |
| Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo | Publicado el 05 de julio de 2023 |
| Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato." |
Publicado el 05 de julio de 2023 |
| Condiciones generales | Publicado el 05 de julio de 2023 |
| Manual de contratistas y proveedores | Publicado el 05 de julio de 2023 |
| Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico | Publicado el 05 de julio de 2023 |
| Descuentos aplicables | Publicado el 05 de julio de 2023 |
| Acta de visita | Publicado el 10 de julio de 2023 |
| Informe de recepción de observaciones | Publicado el 11 de julio de 2023 |
| Alcance aclaratorio | Publicado el 12 de julio de 2023 |
| Cotización para procesos de bienes y/o servicios definitivo | Publicado el 12 de julio de 2023 |
| Informe de recepción de cotizaciones | Publicado el 13 de julio de 2023 |
| Ampliación de cronograma | Publicado el 13 de julio de 2023 |
| Concepto técnico y económico | Publicado el 17 de julio de 2023 |
| Resultado de subsanabilidad | Publicado el 31 de julio de 2023 |
SOLICITUD DE COTIZACIÓN U-CD-028-3
En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:
Objeto a Cotizar: "SERVICIOS DE PRESENTACION ARTISTICA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CULTURALES DE BIENESTAR SOCIAL LABORAL 2023 SECCIONAL UBATE”.
| Solicitud de cotización "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097). |
Publicado el 27 de junio de 2023 |
| Cronograma | Publicado el 27 de junio de 2023 |
| Cotización para procesos de bienes y/o servicios El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 27 de junio de 2023 |
| Guía para el manejo de precios artificialmente bajos | Publicado el 27 de junio de 2023 |
| Justificación análisis de precios artificialmente bajos | Publicado el 27 de junio de 2023 |
| Anexo 1 - carta de presentación de la oferta | Publicado el 27 de junio de 2023 |
| Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades | Publicado el 27 de junio de 2023 |
| Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural | Publicado el 27 de junio de 2023 |
| Anexo 4. carta de compromiso para contratistas | Publicado el 27 de junio de 2023 |
| Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo | Publicado el 27 de junio de 2023 |
| Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato." |
Publicado el 27 de junio de 2023 |
| Condiciones generales | Publicado el 27 de junio de 2023 |
| Manual de contratistas y proveedores | Publicado el 27 de junio de 2023 |
| Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico | Publicado el 27 de junio de 2023 |
| Descuentos aplicables | Publicado el 27 de junio de 2023 |
| Informe de recepción de observaciones | Publicado el 28 de junio de 2023 |
| Informe de recepción de cotizaciones | Publicado el 29 de junio de 2023 |
| Concepto técnico y económico | Publicado el 05 de julio de 2023 |
SOLICITUD DE COTIZACIÓN U-CD-030
En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:
Objeto a Cotizar: "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE BICIPARQUEADERO PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SECCIONAL UBATÉ”.
| Solicitud de cotización "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097). |
Publicado el 27 de junio de 2023 |
| Cronograma | Publicado el 27 de junio de 2023 |
| Cotización para procesos de bienes y/o servicios El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 27 de junio de 2023 |
| Guía para el manejo de precios artificialmente bajos | Publicado el 27 de junio de 2023 |
| Justificación análisis de precios artificialmente bajos | Publicado el 27 de junio de 2023 |
| Anexo 1 - carta de presentación de la oferta | Publicado el 27 de junio de 2023 |
| Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades | Publicado el 27 de junio de 2023 |
| Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural | Publicado el 27 de junio de 2023 |
| Anexo 4. carta de compromiso para contratistas | Publicado el 27 de junio de 2023 |
| Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo | Publicado el 27 de junio de 2023 |
| Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato." |
Publicado el 27 de junio de 2023 |
| Condiciones generales | Publicado el 27 de junio de 2023 |
| Manual de contratistas y proveedores | Publicado el 27 de junio de 2023 |
| Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico | Publicado el 27 de junio de 2023 |
| Descuentos aplicables | Publicado el 27 de junio de 2023 |
| Informe de recepción de observaciones | Publicado el 28 de junio de 2023 |
| Informe de recepción de cotizaciones | Publicado el 30 de junio de 2023 |
| Concepto técnico y económico | Publicado el 04 de julio de 2023 |
| Resultado de subsanabilidad | Publicado el 13 de julio de 2023 |
SOLICITUD DE COTIZACIÓN U-CD-025-2
En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:
Objeto a Cotizar: "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS BICICLETAS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SECCIONAL UBATÉ PARA LA VIGENCIA 2023”.
| Solicitud de cotización "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097). |
Publicado el 26 de junio de 2023 |
| Alcance | Publicado el 26 de junio de 2023 |
| Precios de referencia | Publicado el 26 de junio de 2023 |
| Cronograma | Publicado el 26 de junio de 2023 |
| Cotización para procesos de bienes y/o servicios El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 26 de junio de 2023 |
| Guía para el manejo de precios artificialmente bajos | Publicado el 26 de junio de 2023 |
| Justificación análisis de precios artificialmente bajos | Publicado el 26 de junio de 2023 |
| Anexo 1 - carta de presentación de la oferta | Publicado el 26 de junio de 2023 |
| Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades | Publicado el 26 de junio de 2023 |
| Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural | Publicado el 26 de junio de 2023 |
| Anexo 4. carta de compromiso para contratistas | Publicado el 26 de junio de 2023 |
| Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo | Publicado el 26 de junio de 2023 |
| Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato." |
Publicado el 26 de junio de 2023 |
| Condiciones generales | Publicado el 26 de junio de 2023 |
| Manual de contratistas y proveedores | Publicado el 26 de junio de 2023 |
| Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico | Publicado el 26 de junio de 2023 |
| Descuentos aplicables | Publicado el 26 de junio de 2023 |
| Informe de recepción de observaciones | Publicado el 27 de junio de 2023 |
| Informe de recepción de cotizaciones | Publicado el 29 de junio de 2023 |
| Ampliación de cronograma | Publicado el 30 de junio de 2023 |
| Concepto técnico y económico | Publicado el 04 de julio de 2023 |
| Resultado de subsanabilidad | Publicado el 06 de julio de 2023 |
| Proceso desierto | Publicado el 06 de julio de 2023 |
SOLICITUD DE COTIZACIÓN U-CD-029
En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:
Objeto a Cotizar: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, IMPLEMENTOS PARA TRABAJO EN ALTURAS, EQUIPO PARA BRIGADA Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD QUE RIGE EL SGSST, EN LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SECCIONAL UBATÉ”.
| Solicitud de cotización "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097). |
Publicado el 22 de junio de 2023 |
| Cronograma | Publicado el 22 de junio de 2023 |
| Cotización para procesos de bienes y/o servicios El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 22 de junio de 2023 |
| Guía para el manejo de precios artificialmente bajos | Publicado el 22 de junio de 2023 |
| Justificación análisis de precios artificialmente bajos | Publicado el 22 de junio de 2023 |
| Anexo 1 - carta de presentación de la oferta | Publicado el 22 de junio de 2023 |
| Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades | Publicado el 22 de junio de 2023 |
| Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural | Publicado el 22 de junio de 2023 |
| Anexo 4. carta de compromiso para contratistas | Publicado el 22 de junio de 2023 |
| Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo | Publicado el 22 de junio de 2023 |
| Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato." |
Publicado el 22 de junio de 2023 |
| Condiciones generales | Publicado el 22 de junio de 2023 |
| Manual de contratistas y proveedores | Publicado el 22 de junio de 2023 |
| Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico | Publicado el 22 de junio de 2023 |
| Descuentos aplicables | Publicado el 22 de junio de 2023 |
| Informe de recepción de observaciones | Publicado el 23 de junio de 2023 |
| Ampliación de cronograma | Publicado el 26 de junio de 2023 |
| Especificaciones técnicas definitivas | Publicado el 26 de junio de 2023 |
| Cotización para bienes y/o servicios definitivo | Publicado el 26 de junio de 2023 |
| Informe de recepción de cotizaciones | Publicado el 28 de junio de 2023 |
| Concepto técnico y económico | Publicado el 07 de julio de 2023 |
SOLICITUD DE COTIZACIÓN U-CD-026-2
En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:
Objeto a Cotizar: "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A TODO COSTO DE LOS JARDINES UBICADOS EN LA PLAZOLETA PRINCIPAL Y CIRCULACIÓN BLOQUE B DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SECCIONAL UBATÉ”.
| Solicitud de cotización "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097). |
Publicado el 21 de junio de 2023 |
| Cronograma | Publicado el 21 de junio de 2023 |
| Cotización para procesos de bienes y/o servicios El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 21 de junio de 2023 |
| Guía para el manejo de precios artificialmente bajos | Publicado el 21 de junio de 2023 |
| Justificación análisis de precios artificialmente bajos | Publicado el 21 de junio de 2023 |
| Anexo 1 - carta de presentación de la oferta | Publicado el 21 de junio de 2023 |
| Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades | Publicado el 21 de junio de 2023 |
| Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural | Publicado el 21 de junio de 2023 |
| Anexo 4. carta de compromiso para contratistas | Publicado el 21 de junio de 2023 |
| Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo | Publicado el 21 de junio de 2023 |
| Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato." |
Publicado el 21 de junio de 2023 |
| Condiciones generales | Publicado el 21 de junio de 2023 |
| Manual de contratistas y proveedores | Publicado el 21 de junio de 2023 |
| Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico | Publicado el 21 de junio de 2023 |
| Descuentos aplicables | Publicado el 21 de junio de 2023 |
| Informe de recepción de observaciones | Publicado el 22 de junio de 2023 |
| Informe de recepción de cotizaciones | Publicado el 23 de junio de 2023 |
| Concepto técnico y económico | Publicado el 30 de junio de 2023 |
SOLICITUD DE COTIZACIÓN U-CD-028-2
En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:
Objeto a Cotizar: "SERVICIOS DE PRESENTACION ARTISTICA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CULTURALES DE BIENESTAR SOCIAL LABORAL 2023 SECCIONAL UBATE”.
| Solicitud de cotización "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097). |
Publicado el 21 de junio de 2023 |
| Cronograma | Publicado el 21 de junio de 2023 |
| Cotización para procesos de bienes y/o servicios El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 21 de junio de 2023 |
| Guía para el manejo de precios artificialmente bajos | Publicado el 21 de junio de 2023 |
| Justificación análisis de precios artificialmente bajos | Publicado el 21 de junio de 2023 |
| Anexo 1 - carta de presentación de la oferta | Publicado el 21 de junio de 2023 |
| Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades | Publicado el 21 de junio de 2023 |
| Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural | Publicado el 21 de junio de 2023 |
| Anexo 4. carta de compromiso para contratistas | Publicado el 21 de junio de 2023 |
| Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo | Publicado el 21 de junio de 2023 |
| Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato." |
Publicado el 21 de junio de 2023 |
| Condiciones generales | Publicado el 21 de junio de 2023 |
| Manual de contratistas y proveedores | Publicado el 21 de junio de 2023 |
| Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico | Publicado el 21 de junio de 2023 |
| Descuentos aplicables | Publicado el 21 de junio de 2023 |
| Informe de recepción de observaciones | Publicado el 22 de junio de 2023 |
| Informe de recepción de cotizaciones | Publicado el 26 de junio de 2023 |
| Proceso desierto por no presentación de cotizaciones | Publicado el 26 de junio de 2023 |
SOLICITUD DE COTIZACIÓN U-CD-027-2
En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:
Objeto a Cotizar: "SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL LABORAL 2023 SECCIONAL UBATE”.
| Solicitud de cotización "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097). |
Publicado el 20 de junio de 2023 |
| Alcance | Publicado el 20 de junio de 2023 |
| Cronograma | Publicado el 20 de junio de 2023 |
| Cotización para procesos de bienes y/o servicios El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 20 de junio de 2023 |
| Guía para el manejo de precios artificialmente bajos | Publicado el 20 de junio de 2023 |
| Justificación análisis de precios artificialmente bajos | Publicado el 20 de junio de 2023 |
| Anexo 1 - carta de presentación de la oferta | Publicado el 20 de junio de 2023 |
| Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades | Publicado el 20 de junio de 2023 |
| Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural | Publicado el 20 de junio de 2023 |
| Anexo 4. carta de compromiso para contratistas | Publicado el 20 de junio de 2023 |
| Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo | Publicado el 20 de junio de 2023 |
| Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato." |
Publicado el 20 de junio de 2023 |
| Condiciones generales | Publicado el 20 de junio de 2023 |
| Manual de contratistas y proveedores | Publicado el 20 de junio de 2023 |
| Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico | Publicado el 20 de junio de 2023 |
| Descuentos aplicables | Publicado el 20 de junio de 2023 |
| Informe de recepción de observaciones | Publicado el 21 de junio de 2023 |
| Informe de recepción de cotizaciones | Publicado el 23 de junio de 2023 |
| Concepto técnico y económico | Publicado el 30 de junio de 2023 |
SOLICITUD DE COTIZACIÓN U-CD-025
En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:
Objeto a Cotizar: "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS BICICLETAS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SECCIONAL UBATÉ PARA LA VIGENCIA 2023.”
| Solicitud de cotización "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097). |
Publicado el 09 de junio de 2023 |
| Cronograma | Publicado el 09 de junio de 2023 |
| Cotización para procesos de bienes y/o servicios El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 09 de junio de 2023 |
| Guía para el manejo de precios artificialmente bajos | Publicado el 09 de junio de 2023 |
| Justificación análisis de precios artificialmente bajos | Publicado el 09 de junio de 2023 |
| Anexo 1 - carta de presentación de la oferta | Publicado el 09 de junio de 2023 |
| Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades | Publicado el 09 de junio de 2023 |
| Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural | Publicado el 09 de junio de 2023 |
| Anexo 4. carta de compromiso para contratistas | Publicado el 09 de junio de 2023 |
| Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo | Publicado el 09 de junio de 2023 |
| Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato." |
Publicado el 09 de junio de 2023 |
| Condiciones generales | Publicado el 09 de junio de 2023 |
| Manual de contratistas y proveedores | Publicado el 09 de junio de 2023 |
| Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico | Publicado el 09 de junio de 2023 |
| Descuentos aplicables | Publicado el 09 de junio de 2023 |
| Informe de recepción de observaciones | Publicado el 13 de junio de 2023 |
| Ampliación de cronograma | Publicado el 14 de junio de 2023 |
| Respuesta a observaciones | Publicado el 16 de junio de 2023 |
| Informe de recepción de cotizaciones | Publicado el 20 de junio de 2023 |
| Concepto técnico y económico | Publicado el 21 de junio de 2023 |
| Proceso desierto | Publicado el 21 de junio de 2023 |
SOLICITUD DE COTIZACIÓN U-CD-026
En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:
Objeto a Cotizar: "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A TODO COSTO DE LOS JARDINES UBICADOS EN LA PLAZOLETA PRINCIPAL Y CIRCULACIÓN BLOQUE B DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SECCIONAL UBATÉ”.
| Solicitud de cotización "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097). |
Publicado el 06 de junio de 2023 |
| Cronograma | Publicado el 06 de junio de 2023 |
| Cotización para procesos de bienes y/o servicios El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 06 de junio de 2023 |
| Guía para el manejo de precios artificialmente bajos | Publicado el 06 de junio de 2023 |
| Justificación análisis de precios artificialmente bajos | Publicado el 06 de junio de 2023 |
| Anexo 1 - carta de presentación de la oferta | Publicado el 06 de junio de 2023 |
| Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades | Publicado el 06 de junio de 2023 |
| Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural | Publicado el 06 de junio de 2023 |
| Anexo 4. carta de compromiso para contratistas | Publicado el 06 de junio de 2023 |
| Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo | Publicado el 06 de junio de 2023 |
| Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato." |
Publicado el 06 de junio de 2023 |
| Condiciones generales | Publicado el 06 de junio de 2023 |
| Manual de contratistas y proveedores | Publicado el 06 de junio de 2023 |
| Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico | Publicado el 06 de junio de 2023 |
| Descuentos aplicables | Publicado el 06 de junio de 2023 |
| Informe de recepción de observaciones | Publicado el 07 de junio de 2023 |
| Informe de recepción de cotizaciones | Publicado el 09 de junio de 2023 |
| Concepto técnico y económico | Publicado el 13 de junio de 2023 |
| Resultado de subsanabilidad | Publicado el 20 de junio de 2023 |
| Proceso desierto | Publicado el 20 de junio de 2023 |
SOLICITUD DE COTIZACIÓN U-CD-028
En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:
Objeto a Cotizar: "SERVICIOS DE PRESENTACION ARTISTICA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CULTURALES DE BIENESTAR SOCIAL LABORAL 2023 SECCIONAL UBATE”.
| Solicitud de cotización "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097). |
Publicado el 06 de junio de 2023 |
| Cronograma | Publicado el 06 de junio de 2023 |
| Cotización para procesos de bienes y/o servicios El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 06 de junio de 2023 |
| Guía para el manejo de precios artificialmente bajos | Publicado el 06 de junio de 2023 |
| Justificación análisis de precios artificialmente bajos | Publicado el 06 de junio de 2023 |
| Anexo 1 - carta de presentación de la oferta | Publicado el 06 de junio de 2023 |
| Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades | Publicado el 06 de junio de 2023 |
| Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural | Publicado el 06 de junio de 2023 |
| Anexo 4. carta de compromiso para contratistas | Publicado el 06 de junio de 2023 |
| Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo | Publicado el 06 de junio de 2023 |
| Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato." |
Publicado el 06 de junio de 2023 |
| Condiciones generales | Publicado el 06 de junio de 2023 |
| Manual de contratistas y proveedores | Publicado el 06 de junio de 2023 |
| Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico | Publicado el 06 de junio de 2023 |
| Descuentos aplicables | Publicado el 06 de junio de 2023 |
| Informe de recepción de observaciones | Publicado el 07 de junio de 2023 |
| Informe de recepción de cotizaciones | Publicado el 09 de junio de 2023 |
| Concepto técnico y económico | Publicado el 13 de junio de 2023 |
| Resultado de subsanabilidad | Publicado el 16 de junio de 2023 |
| Proceso desierto | Publicado el 16 de junio de 2023 |
SOLICITUD DE COTIZACIÓN U-CD-027
En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:
Objeto a Cotizar: "SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL LABORAL 2023 SECCIONAL UBATE”.
| Solicitud de cotización "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097). |
Publicado el 05 de junio de 2023 |
| Cronograma | Publicado el 05 de junio de 2023 |
| Cotización para procesos de bienes y/o servicios El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 05 de junio de 2023 |
| Guía para el manejo de precios artificialmente bajos | Publicado el 05 de junio de 2023 |
| Justificación análisis de precios artificialmente bajos | Publicado el 05 de junio de 2023 |
| Anexo 1 - carta de presentación de la oferta | Publicado el 05 de junio de 2023 |
| Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades | Publicado el 05 de junio de 2023 |
| Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural | Publicado el 05 de junio de 2023 |
| Anexo 4. carta de compromiso para contratistas | Publicado el 05 de junio de 2023 |
| Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo | Publicado el 05 de junio de 2023 |
| Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato." |
Publicado el 05 de junio de 2023 |
| Condiciones generales | Publicado el 05 de junio de 2023 |
| Manual de contratistas y proveedores | Publicado el 05 de junio de 2023 |
| Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico | Publicado el 05 de junio de 2023 |
| Descuentos aplicables | Publicado el 05 de junio de 2023 |
| Informe de recepción de observaciones | Publicado el 06 de junio de 2023 |
| Informe de recepción de cotizaciones | Publicado el 08 de junio de 2023 |
| Concepto técnico y económico | Publicado el 09 de junio de 2023 |
| Resultado de subsanabilidad | Publicado el 16 de junio de 2023 |
| Proceso desierto | Publicado el 16 de junio de 2023 |
SOLICITUD DE COTIZACIÓN U-CD-020
En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:
Objeto a Cotizar: "ADQUISICIÓN DE VIDRIERÍA PARA LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, SECCIONAL UBATÉ”.
| Solicitud de cotización "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097). |
Publicado el 05 de junio de 2023 |
| Cronograma | Publicado el 05 de junio de 2023 |
| Cotización para procesos de bienes y/o servicios El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 05 de junio de 2023 |
| Guía para el manejo de precios artificialmente bajos | Publicado el 05 de junio de 2023 |
| Justificación análisis de precios artificialmente bajos | Publicado el 05 de junio de 2023 |
| Anexo 1 - carta de presentación de la oferta | Publicado el 05 de junio de 2023 |
| Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades | Publicado el 05 de junio de 2023 |
| Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural | Publicado el 05 de junio de 2023 |
| Anexo 4. carta de compromiso para contratistas | Publicado el 05 de junio de 2023 |
| Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo | Publicado el 05 de junio de 2023 |
| Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato." |
Publicado el 05 de junio de 2023 |
| Condiciones generales | Publicado el 05 de junio de 2023 |
| Manual de contratistas y proveedores | Publicado el 05 de junio de 2023 |
| Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico | Publicado el 05 de junio de 2023 |
| Descuentos aplicables | Publicado el 05 de junio de 2023 |
| Informe de recepción de observaciones | Publicado el 06 de junio de 2023 |
| Informe de recepción de cotizaciones | Publicado el 08 de junio de 2023 |
| Concepto técnico y económico | Publicado el 20 de junio de 2023 |
SOLICITUD DE COTIZACIÓN U-CD-024
En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:
Objeto a Cotizar: "PRESTAR EL SERVICIO DE MUESTREO Y CARACTERIZACIÓN, DE AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICAS DE LA CAFETERÍA SECCIONAL UBATÉ DE IGUAL MANERA MUESTREO Y CARACTERIZACIÓN, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICAS, INCLUIDA LA PRUEBA DE INFILTRACIÓN PARA EL POZO SÉPTICO DE LA UNIDAD AGROAMBIENTAL EL TÍBAR DE UBATÉ DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA”.
| Solicitud de cotización "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097). |
Publicado el 01 de junio de 2023 |
| Cronograma | Publicado el 01 de junio de 2023 |
| Cotización para procesos de bienes y/o servicios El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 01 de junio de 2023 |
| Guía para el manejo de precios artificialmente bajos | Publicado el 01 de junio de 2023 |
| Justificación análisis de precios artificialmente bajos | Publicado el 01 de junio de 2023 |
| Anexo 1 - carta de presentación de la oferta | Publicado el 01 de junio de 2023 |
| Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades | Publicado el 01 de junio de 2023 |
| Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural | Publicado el 01 de junio de 2023 |
| Anexo 4. carta de compromiso para contratistas | Publicado el 01 de junio de 2023 |
| Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo | Publicado el 01 de junio de 2023 |
| Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato." |
Publicado el 01 de junio de 2023 |
| Condiciones generales | Publicado el 01 de junio de 2023 |
| Manual de contratistas y proveedores | Publicado el 01 de junio de 2023 |
| Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico | Publicado el 01 de junio de 2023 |
| Descuentos aplicables | Publicado el 01 de junio de 2023 |
| Informe de recepción de observaciones | Publicado el 05 de junio de 2023 |
| Informe de recepción de cotizaciones | Publicado el 06 de junio de 2023 |
| Concepto técnico y económico | Publicado el 07 de junio de 2023 |
| Resultado de subsanabilidad | Publicado el 20 de junio de 2023 |
SOLICITUD DE COTIZACIÓN U-CD-019-2
En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:
Objeto a Cotizar: "ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS DE LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, SECCIONAL UBATÉ”.
| Solicitud de cotización "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097). |
Publicado el 31 de mayo de 2023 |
| Cronograma | Publicado el 31 de mayo de 2023 |
| Cotización para procesos de bienes y/o servicios El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 31 de mayo de 2023 |
| Guía para el manejo de precios artificialmente bajos | Publicado el 31 de mayo de 2023 |
| Justificación análisis de precios artificialmente bajos | Publicado el 31 de mayo de 2023 |
| Anexo 1 - carta de presentación de la oferta | Publicado el 31 de mayo de 2023 |
| Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades | Publicado el 31 de mayo de 2023 |
| Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural | Publicado el 31 de mayo de 2023 |
| Anexo 4. carta de compromiso para contratistas | Publicado el 31 de mayo de 2023 |
| Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo | Publicado el 31 de mayo de 2023 |
| Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato." |
Publicado el 31 de mayo de 2023 |
| Condiciones generales | Publicado el 31 de mayo de 2023 |
| Manual de contratistas y proveedores | Publicado el 31 de mayo de 2023 |
| Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico | Publicado el 31 de mayo de 2023 |
| Descuentos aplicables | Publicado el 31 de mayo de 2023 |
| Informe de recepción de observaciones | Publicado el 01 de junio de 2023 |
| Informe de recepción de cotizaciones | Publicado el 05 de junio de 2023 |
| Concepto técnico y económico | Publicado el 09 de junio de 2023 |
SOLICITUD DE COTIZACIÓN U-CD-021-2
En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:
Objeto a Cotizar: "SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SECCIONAL UBATE”.
| Solicitud de cotización "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097). |
Publicado el 29 de mayo de 2023 |
| Cronograma | Publicado el 29 de mayo de 2023 |
| Cotización para procesos de bienes y/o servicios El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 29 de mayo de 2023 |
| Guía para el manejo de precios artificialmente bajos | Publicado el 29 de mayo de 2023 |
| Justificación análisis de precios artificialmente bajos | Publicado el 29 de mayo de 2023 |
| Anexo 1 - carta de presentación de la oferta | Publicado el 29 de mayo de 2023 |
| Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades | Publicado el 29 de mayo de 2023 |
| Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural | Publicado el 29 de mayo de 2023 |
| Anexo 4. carta de compromiso para contratistas | Publicado el 29 de mayo de 2023 |
| Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo | Publicado el 29 de mayo de 2023 |
| Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato." |
Publicado el 29 de mayo de 2023 |
| Condiciones generales | Publicado el 29 de mayo de 2023 |
| Manual de contratistas y proveedores | Publicado el 29 de mayo de 2023 |
| Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico | Publicado el 29 de mayo de 2023 |
| Descuentos aplicables | Publicado el 29 de mayo de 2023 |
| Informe de recepción de observaciones | Publicado el 30 de mayo de 2023 |
| Informe de recepción de cotizaciones | Publicado el 01 de junio de 2023 |
| Ampliación de cronograma | Publicado el 05 de junio de 2023 |
| Concepto técnico y económico | Publicado el 05 de junio de 2023 |
| Subsanabilidad evaluación técnica | Publicado el 09 de junio de 2023 |
SOLICITUD DE COTIZACIÓN U-CD-019
En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:
Objeto a Cotizar: "ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS DE LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, SECCIONAL UBATÉ”.
| Solicitud de cotización "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097). |
Publicado el 18 de mayo de 2023 |
| Cronograma | Publicado el 18 de mayo de 2023 |
| Cotización para procesos de bienes y/o servicios El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 18 de mayo de 2023 |
| Guía para el manejo de precios artificialmente bajos | Publicado el 18 de mayo de 2023 |
| Justificación análisis de precios artificialmente bajos | Publicado el 18 de mayo de 2023 |
| Anexo 1 - carta de presentación de la oferta | Publicado el 18 de mayo de 2023 |
| Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades | Publicado el 18 de mayo de 2023 |
| Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural | Publicado el 18 de mayo de 2023 |
| Anexo 4. carta de compromiso para contratistas | Publicado el 18 de mayo de 2023 |
| Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo | Publicado el 18 de mayo de 2023 |
| Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato." |
Publicado el 18 de mayo de 2023 |
| Condiciones generales | Publicado el 18 de mayo de 2023 |
| Manual de contratistas y proveedores | Publicado el 18 de mayo de 2023 |
| Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico | Publicado el 18 de mayo de 2023 |
| Descuentos aplicables | Publicado el 18 de mayo de 2023 |
| Informe de recepción de observaciones | Publicado el 19 de mayo de 2023 |
| Ampliación de cronograma | Publicado el 23 de mayo de 2023 |
| Respuesta a observaciones | Publicado el 24 de mayo de 2023 |
| Informe de recepción de cotizaciones | Publicado el 25 de mayo de 2023 |
| Concepto técnico y económico | Publicado el 26 de mayo de 2023 |
| Proceso desierto | Publicado el 26 de mayo de 2023 |
SOLICITUD DE COTIZACIÓN U-CD-014-4
En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:
Objeto a Cotizar: "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO (REPUESTOS Y MANO DE OBRA) DE LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SECCIONAL UBATE”.
| Solicitud de cotización "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097). |
Publicado el 17 de mayo de 2023 |
| Cuadro de precios de referencia | Publicado el 17 de mayo de 2023 |
| Anexo 1 - relación de parque automotor | Publicado el 17 de mayo de 2023 |
| Anexo 2 - especificaciones técnicas del servicio | Publicado el 17 de mayo de 2023 |
| Cronograma | Publicado el 17 de mayo de 2023 |
| Cotización para procesos de bienes y/o servicios El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 17 de mayo de 2023 |
| Guía para el manejo de precios artificialmente bajos | Publicado el 17 de mayo de 2023 |
| Justificación análisis de precios artificialmente bajos | Publicado el 17 de mayo de 2023 |
| Anexo 1 - carta de presentación de la oferta | Publicado el 17 de mayo de 2023 |
| Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades | Publicado el 17 de mayo de 2023 |
| Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural | Publicado el 17 de mayo de 2023 |
| Anexo 4. carta de compromiso para contratistas | Publicado el 17 de mayo de 2023 |
| Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo | Publicado el 17 de mayo de 2023 |
| Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato." |
Publicado el 17 de mayo de 2023 |
| Condiciones generales | Publicado el 17 de mayo de 2023 |
| Manual de contratistas y proveedores | Publicado el 17 de mayo de 2023 |
| Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico | Publicado el 17 de mayo de 2023 |
| Descuentos aplicables | Publicado el 17 de mayo de 2023 |
| Informe de recepción de observaciones | Publicado el 18 de mayo de 2023 |
| Informe de recepción de cotizaciones | Publicado el 19 de mayo de 2023 |
| Concepto técnico y económico | Publicado el 25 de mayo de 2023 |
SOLICITUD DE COTIZACIÓN U-CD-022
En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:
Objeto a Cotizar: "SUMINISTRO DE KIT HERRAMIENTAS PARA LOS VEHÍCULOS Y PARA EL ÁREA DE SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SECCIONAL UBATÉ”.
| Solicitud de cotización "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097). |
Publicado el 16 de mayo de 2023 |
| Cronograma | Publicado el 16 de mayo de 2023 |
| Cotización para procesos de bienes y/o servicios El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 16 de mayo de 2023 |
| Guía para el manejo de precios artificialmente bajos | Publicado el 16 de mayo de 2023 |
| Justificación análisis de precios artificialmente bajos | Publicado el 16 de mayo de 2023 |
| Anexo 1 - carta de presentación de la oferta | Publicado el 16 de mayo de 2023 |
| Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades | Publicado el 16 de mayo de 2023 |
| Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural | Publicado el 16 de mayo de 2023 |
| Anexo 4. carta de compromiso para contratistas | Publicado el 16 de mayo de 2023 |
| Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo | Publicado el 16 de mayo de 2023 |
| Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato." |
Publicado el 16 de mayo de 2023 |
| Condiciones generales | Publicado el 16 de mayo de 2023 |
| Manual de contratistas y proveedores | Publicado el 16 de mayo de 2023 |
| Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico | Publicado el 16 de mayo de 2023 |
| Descuentos aplicables | Publicado el 16 de mayo de 2023 |
| Informe de recepción de observaciones | Publicado el 17 de mayo de 2023 |
| Informe de recepción de cotizaciones | Publicado el 19 de mayo de 2023 |
| Concepto técnico y económico | Publicado el 25 de mayo de 2023 |
SOLICITUD DE COTIZACIÓN U-CD-021
En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:
Objeto a Cotizar: "SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SECCIONAL UBATE”.
| Solicitud de cotización "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097). |
Publicado el 15 de mayo de 2023 |
| Cronograma | Publicado el 15 de mayo de 2023 |
| Cotización para procesos de bienes y/o servicios El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 15 de mayo de 2023 |
| Guía para el manejo de precios artificialmente bajos | Publicado el 15 de mayo de 2023 |
| Justificación análisis de precios artificialmente bajos | Publicado el 15 de mayo de 2023 |
| Anexo 1 - carta de presentación de la oferta | Publicado el 15 de mayo de 2023 |
| Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades | Publicado el 15 de mayo de 2023 |
| Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural | Publicado el 15 de mayo de 2023 |
| Anexo 4. carta de compromiso para contratistas | Publicado el 15 de mayo de 2023 |
| Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo | Publicado el 15 de mayo de 2023 |
| Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato." |
Publicado el 15 de mayo de 2023 |
| Condiciones generales | Publicado el 15 de mayo de 2023 |
| Manual de contratistas y proveedores | Publicado el 15 de mayo de 2023 |
| Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico | Publicado el 15 de mayo de 2023 |
| Descuentos aplicables | Publicado el 15 de mayo de 2023 |
| Informe de recepción de observaciones | Publicado el 16 de mayo de 2023 |
| Informe de recepción de cotizaciones | Publicado el 18 de mayo de 2023 |
| Concepto técnico y económico | Publicado el 19 de mayo de 2023 |
| Resultado de subsanabilidad | Publicado el 25 de mayo de 2023 |
| Proceso desierto | Publicado el 25 de mayo de 2023 |
SOLICITUD DE COTIZACIÓN U-CD-017-2
En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:
Objeto a Cotizar: "SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS PARA LAS VENTANAS DE LA OFICINA C-103 BLOQUE C DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SECCIONAL UBATE”.
| Solicitud de cotización "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097). |
Publicado el 09 de mayo de 2023 |
| Cronograma | Publicado el 09 de mayo de 2023 |
| Cotización para procesos de bienes y/o servicios El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 09 de mayo de 2023 |
| Guía para el manejo de precios artificialmente bajos | Publicado el 09 de mayo de 2023 |
| Justificación análisis de precios artificialmente bajos | Publicado el 09 de mayo de 2023 |
| Anexo 1 - carta de presentación de la oferta | Publicado el 09 de mayo de 2023 |
| Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades | Publicado el 09 de mayo de 2023 |
| Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural | Publicado el 09 de mayo de 2023 |
| Anexo 4. carta de compromiso para contratistas | Publicado el 09 de mayo de 2023 |
| Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo | Publicado el 09 de mayo de 2023 |
| Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato." |
Publicado el 09 de mayo de 2023 |
| Condiciones generales | Publicado el 09 de mayo de 2023 |
| Manual de contratistas y proveedores | Publicado el 09 de mayo de 2023 |
| Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico | Publicado el 09 de mayo de 2023 |
| Descuentos aplicables | Publicado el 09 de mayo de 2023 |
| Informe de recpción de observaciones | Publicado el 11 de mayo de 2023 |
| Informe de recepción de cotizaciones | Publicado el 11 de mayo de 2023 |
| Concepto técnico y económico | Publicado el 17 de mayo de 2023 |
SOLICITUD DE COTIZACIÓN U-CD-014-3
En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:
Objeto a Cotizar: "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO (REPUESTOS Y MANO DE OBRA) DE LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SECCIONAL UBATE”.
| Solicitud de cotización "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097). |
Publicado el 09 de mayo de 2023 |
| Cuadro precios de referencia | Publicado el 09 de mayo de 2023 |
| Anexo 1 - Relación parque automotor | Publicado el 09 de mayo de 2023 |
| Anexo 2 - Especificaciones técnicas | Publicado el 09 de mayo de 2023 |
| Cronograma | Publicado el 09 de mayo de 2023 |
| Cotización para procesos de bienes y/o servicios El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 09 de mayo de 2023 |
| Guía para el manejo de precios artificialmente bajos | Publicado el 09 de mayo de 2023 |
| Justificación análisis de precios artificialmente bajos | Publicado el 09 de mayo de 2023 |
| Anexo 1 - carta de presentación de la oferta | Publicado el 09 de mayo de 2023 |
| Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades | Publicado el 09 de mayo de 2023 |
| Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural | Publicado el 09 de mayo de 2023 |
| Anexo 4. carta de compromiso para contratistas | Publicado el 09 de mayo de 2023 |
| Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo | Publicado el 09 de mayo de 2023 |
| Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato." |
Publicado el 09 de mayo de 2023 |
| Condiciones generales | Publicado el 09 de mayo de 2023 |
| Manual de contratistas y proveedores | Publicado el 09 de mayo de 2023 |
| Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico | Publicado el 09 de mayo de 2023 |
| Descuentos aplicables | Publicado el 09 de mayo de 2023 |
| Informe de recpeción de observaciones | Publicado el 11 de mayo de 2023 |
| Informe de recpeción de cotizaciones | Publicado el 11 de mayo de 2023 |
| Concepto técnico y económico | Publicado el 15 de mayo de 2023 |
| Proceso desierto | Publicado el 15 de mayo de 2023 |
SOLICITUD DE COTIZACIÓN U-CD-016
En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:
Objeto a Cotizar: "CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SECCIONAL UBATÉ PARA LA VIGENCIA 2023”.
| Solicitud de cotización "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097). |
Publicado el 08 de mayo de 2023 |
| Cronograma | Publicado el 08 de mayo de 2023 |
| Cotización para procesos de bienes y/o servicios El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 08 de mayo de 2023 |
| Guía para el manejo de precios artificialmente bajos | Publicado el 08 de mayo de 2023 |
| Justificación análisis de precios artificialmente bajos | Publicado el 08 de mayo de 2023 |
| Anexo 1 - carta de presentación de la oferta | Publicado el 08 de mayo de 2023 |
| Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades | Publicado el 08 de mayo de 2023 |
| Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural | Publicado el 08 de mayo de 2023 |
| Anexo 4. carta de compromiso para contratistas | Publicado el 08 de mayo de 2023 |
| Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo | Publicado el 08 de mayo de 2023 |
| Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato." |
Publicado el 08 de mayo de 2023 |
| Condiciones generales | Publicado el 08 de mayo de 2023 |
| Manual de contratistas y proveedores | Publicado el 08 de mayo de 2023 |
| Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico | Publicado el 08 de mayo de 2023 |
| Descuentos aplicables | Publicado el 08 de mayo de 2023 |
| Informe de recepción de observaciones | Publicado el 09 de mayo de 2023 |
| Informe de recepción de cotizaciones | Publicado el 11 de mayo de 2023 |
| Concepto técnico y económico | Publicado el 12 de mayo de 2023 |
| Resultado de subsanabilidad | Publicado el 16 de mayo de 2023 |
SOLICITUD DE COTIZACIÓN U-CD-014-2
En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:
Objeto a Cotizar: "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO (REPUESTOS Y MANO DE OBRA) DE LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SECCIONAL UBATE”.
| Solicitud de cotización "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097). |
Publicado el 02 de mayo de 2023 |
| Cuadro de precios de referencia | Publicado el 02 de mayo de 2023 |
| Anexo relación de parque automotor | Publicado el 02 de mayo de 2023 |
| Anexo especificaciones técnicas | Publicado el 02 de mayo de 2023 |
| Cronograma | Publicado el 02 de mayo de 2023 |
| Cotización para procesos de bienes y/o servicios El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 02 de mayo de 2023 |
| Guía para el manejo de precios artificialmente bajos | Publicado el 02 de mayo de 2023 |
| Justificación análisis de precios artificialmente bajos | Publicado el 02 de mayo de 2023 |
| Anexo 1 - carta de presentación de la oferta | Publicado el 02 de mayo de 2023 |
| Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades | Publicado el 02 de mayo de 2023 |
| Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural | Publicado el 02 de mayo de 2023 |
| Anexo 4. carta de compromiso para contratistas | Publicado el 02 de mayo de 2023 |
| Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo | Publicado el 02 de mayo de 2023 |
| Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato." |
Publicado el 02 de mayo de 2023 |
| Condiciones generales | Publicado el 02 de mayo de 2023 |
| Manual de contratistas y proveedores | Publicado el 02 de mayo de 2023 |
| Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico | Publicado el 02 de mayo de 2023 |
| Descuentos aplicables | Publicado el 02 de mayo de 2023 |
| Informe de recepción de observaciones | Publicado el 04 de mayo de 2023 |
| Informe de recepción de cotizaciones | Publicado el 05 de mayo de 2023 |
SOLICITUD DE COTIZACIÓN U-CD-018
En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:
Objeto a Cotizar: "SUMINISTRO DE PAPELERAS PARA LOS BAÑOS DEL BLOQUE G PRIMER Y SEGUNDO PISO Y BLOQUE A PRIMER PISO DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SECCIONAL UBATÉ”.
| Solicitud de cotización "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097). |
Publicado el 26 de abril de 2023 |
| Cronograma | Publicado el 26 de abril de 2023 |
| Cotización para procesos de bienes y/o servicios El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 26 de abril de 2023 |
| Guía para el manejo de precios artificialmente bajos | Publicado el 26 de abril de 2023 |
| Justificación análisis de precios artificialmente bajos | Publicado el 26 de abril de 2023 |
| Anexo 1 - carta de presentación de la oferta | Publicado el 26 de abril de 2023 |
| Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades | Publicado el 26 de abril de 2023 |
| Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural | Publicado el 26 de abril de 2023 |
| Anexo 4. carta de compromiso para contratistas | Publicado el 26 de abril de 2023 |
| Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo | Publicado el 26 de abril de 2023 |
| Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato." |
Publicado el 26 de abril de 2023 |
| Condiciones generales | Publicado el 26 de abril de 2023 |
| Manual de contratistas y proveedores | Publicado el 26 de abril de 2023 |
| Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico | Publicado el 26 de abril de 2023 |
| Descuentos aplicables | Publicado el 26 de abril de 2023 |
| Informe de recepción de observaciones | Publicado el 27 de abril de 2023 |
| Informe de recepción de cotizaciones | Publicado el 02 de mayo de 2023 |
| Ampliación de cronograma | Publicado el 04 de mayo de 2023 |
| Informe de recepción de cotizaciones definitivo | Publicado el 05 de mayo de 2023 |
| Concepto técnico y económico | Publicado el 08 de mayo de 2023 |
| Resultado de subsanabilidad | Publicado el 16 de mayo de 2023 |
SOLICITUD DE COTIZACIÓN U-CD-009
En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:
Objeto a Cotizar: "ADQUISICIÓN DE COMPONENTES TECNOLÓGICOS PARA LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SECCIONAL UBATÉ”.
| Solicitud de cotización "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097). |
Publicado el 25 de abril de 2023 |
| Cronograma | Publicado el 25 de abril de 2023 |
| Cotización para procesos de bienes y/o servicios El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 25 de abril de 2023 |
| Guía para el manejo de precios artificialmente bajos | Publicado el 25 de abril de 2023 |
| Justificación análisis de precios artificialmente bajos | Publicado el 25 de abril de 2023 |
| Anexo 1 - carta de presentación de la oferta | Publicado el 25 de abril de 2023 |
| Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades | Publicado el 25 de abril de 2023 |
| Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural | Publicado el 25 de abril de 2023 |
| Anexo 4. carta de compromiso para contratistas | Publicado el 25 de abril de 2023 |
| Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo | Publicado el 25 de abril de 2023 |
| Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato." |
Publicado el 25 de abril de 2023 |
| Condiciones generales | Publicado el 25 de abril de 2023 |
| Manual de contratistas y proveedores | Publicado el 25 de abril de 2023 |
| Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico | Publicado el 25 de abril de 2023 |
| Descuentos aplicables | Publicado el 25 de abril de 2023 |
| Informe de recepción de observaciones | Publicado el 26 de abril de 2023 |
| Respuesta a observaciones | Publicado el 27 de abril de 2023 |
| Especificaciones técnicas definitivas | Publicado el 27 de abril de 2023 |
| Cotización para procesos de bienes y/o servicios definitiva | Publicado el 27 de abril de 2023 |
| Informe de recepción de cotizaciones | Publicado el 28 de abril de 2023 |
| Ampiación de cronograma | Publicado el 02 de mayo de 2023 |
| Informe de recepción de cotizaciones definitivo | Publicado el 04 de mayo de 2023 |
| Concepto técnico y económico | Publicado el 05 de mayo de 2023 |
| Resultado de subsanabilidad | Publicado el 16 de mayo de 2023 |
SOLICITUD DE COTIZACIÓN U-CD-017
En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:
Objeto a Cotizar: "SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS PARA LAS VENTANAS DE LA OFICINA C-103 BLOQUE C DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SECCIONAL UBATE”.
| Solicitud de cotización "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097). |
Publicado el 24 de abril de 2023 |
| Cronograma | Publicado el 24 de abril de 2023 |
| Cotización para procesos de bienes y/o servicios El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 24 de abril de 2023 |
| Guía para el manejo de precios artificialmente bajos | Publicado el 24 de abril de 2023 |
| Justificación análisis de precios artificialmente bajos | Publicado el 24 de abril de 2023 |
| Anexo 1 - carta de presentación de la oferta | Publicado el 24 de abril de 2023 |
| Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades | Publicado el 24 de abril de 2023 |
| Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural | Publicado el 24 de abril de 2023 |
| Anexo 4. carta de compromiso para contratistas | Publicado el 24 de abril de 2023 |
| Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo | Publicado el 24 de abril de 2023 |
| Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato." |
Publicado el 24 de abril de 2023 |
| Condiciones generales | Publicado el 24 de abril de 2023 |
| Manual de contratistas y proveedores | Publicado el 24 de abril de 2023 |
| Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico | Publicado el 24 de abril de 2023 |
| Descuentos aplicables | Publicado el 24 de abril de 2023 |
| Informe de recepción de observaciones | Publicado el 25 de abril de 2023 |
| Informe de recepción de cotizaciones | Publicado el 27 de abril de 2023 |
| Concepto técnico y económico | Publicado el 28 de abril de 2023 |
| Resultado de subsanabilidad | Publicado el 05 de mayo de 2023 |
| Proceso desierto | Publicado el 05 de mayo de 2023 |
SOLICITUD DE COTIZACIÓN U-CD-014
En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:
Objeto a Cotizar: "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO (REPUESTOS Y MANO DE OBRA) DE LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SECCIONAL UBATE”.
| Solicitud de cotización "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097). |
Publicado el 21 de abril de 2023 |
| Anexo precios de referencia | Publicado el 21 de abril de 2023 |
| Anexo relación parque automotor | Publicado el 21 de abril de 2023 |
| Especificaciones técnicas | Publicado el 21 de abril de 2023 |
| Cronograma | Publicado el 21 de abril de 2023 |
| Cotización para procesos de bienes y/o servicios El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 21 de abril de 2023 |
| Guía para el manejo de precios artificialmente bajos | Publicado el 21 de abril de 2023 |
| Justificación análisis de precios artificialmente bajos | Publicado el 21 de abril de 2023 |
| Anexo 1 - carta de presentación de la oferta | Publicado el 21 de abril de 2023 |
| Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades | Publicado el 21 de abril de 2023 |
| Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural | Publicado el 21 de abril de 2023 |
| Anexo 4. carta de compromiso para contratistas | Publicado el 21 de abril de 2023 |
| Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo | Publicado el 21 de abril de 2023 |
| Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato." |
Publicado el 21 de abril de 2023 |
| Condiciones generales | Publicado el 21 de abril de 2023 |
| Manual de contratistas y proveedores | Publicado el 21 de abril de 2023 |
| Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico | Publicado el 21 de abril de 2023 |
| Descuentos aplicables | Publicado el 21 de abril de 2023 |
| Informe de recepción de observaciones | Publicado el 24 de abril de 2023 |
| Informe de recepción de cotizaciones | Publicado el 26 de abril de 2023 |
| Proceso desierto por no presentación de cotizaciones | Publicado el 05 de mayo de 2023 |
SOLICITUD DE COTIZACIÓN U-CD-013-2
En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:
Objeto a Cotizar: "ELABORACIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA DE LA OFERTA ACADÉMICA, EVENTOS ACADÉMICOS, ADMINISTRATIVOS, IDENTIFICACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS, SEÑALIZACIÓN DE RIESGOS Y PREMIACIÓN A LOS ESTUDIANTES POR SU PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE LA SECCIONAL UBATÉ”.
| Solicitud de cotización "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097). |
Publicado el 18 de abril de 2023 |
| Anexo precios de referencia | Publicado el 18 de abril de 2023 |
| Cronograma | Publicado el 18 de abril de 2023 |
| Cotización para procesos de bienes y/o servicios El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 18 de abril de 2023 |
| Guía para el manejo de precios artificialmente bajos | Publicado el 18 de abril de 2023 |
| Justificación análisis de precios artificialmente bajos | Publicado el 18 de abril de 2023 |
| Anexo 1 - carta de presentación de la oferta | Publicado el 18 de abril de 2023 |
| Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades | Publicado el 18 de abril de 2023 |
| Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural | Publicado el 18 de abril de 2023 |
| Anexo 4. carta de compromiso para contratistas | Publicado el 18 de abril de 2023 |
| Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo | Publicado el 18 de abril de 2023 |
| Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato." |
Publicado el 18 de abril de 2023 |
| Condiciones generales | Publicado el 18 de abril de 2023 |
| Manual de contratistas y proveedores | Publicado el 18 de abril de 2023 |
| Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico | Publicado el 18 de abril de 2023 |
| Descuentos aplicables | Publicado el 18 de abril de 2023 |
| Informe de recepción de observaciones | Publicado el 19 de abril de 2023 |
| Respuesta a observaciones | Publicado el 20 de abril de 2023 |
| Informe de recepción de cotizaciones | Publicado el 21 de abril de 2023 |
| Ampliación de cronograma | Publicado el 24 de abril de 2023 |
| Informe de recepción de cotizaciones definitivo | Publicado el 24 de abril de 2023 |
| Concepto técnico y económico | Publicado el 25 de abril de 2023 |
| Respuesta observaciones al concepto técnico | Publicado el 27 de abril de 2023 |
| Resultado de subsanabilidad | Publicado el 04 de mayo de 2023 |
SOLICITUD DE COTIZACIÓN U-CD-010-2
En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:
Objeto a Cotizar: "SUMINISTRO DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONERS PARA LAS DEPENDENCIAS ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SECCIONAL UBATÉ”.
| Solicitud de cotización "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097). |
Publicado el 17 de abril de 2023 |
| Anexo precios de referencia | Publicado el 17 de abril de 2023 |
| Cronograma | Publicado el 17 de abril de 2023 |
| Cotización para procesos de bienes y/o servicios El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 17 de abril de 2023 |
| Guía para el manejo de precios artificialmente bajos | Publicado el 17 de abril de 2023 |
| Justificación análisis de precios artificialmente bajos | Publicado el 17 de abril de 2023 |
| Anexo 1 - carta de presentación de la oferta | Publicado el 17 de abril de 2023 |
| Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades | Publicado el 17 de abril de 2023 |
| Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural | Publicado el 17 de abril de 2023 |
| Anexo 4. carta de compromiso para contratistas | Publicado el 17 de abril de 2023 |
| Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo | Publicado el 17 de abril de 2023 |
| Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato." |
Publicado el 17 de abril de 2023 |
| Condiciones generales | Publicado el 17 de abril de 2023 |
| Manual de contratistas y proveedores | Publicado el 17 de abril de 2023 |
| Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico | Publicado el 17 de abril de 2023 |
| Descuentos aplicables | Publicado el 17 de abril de 2023 |
| Informe de recepción de observaciones | Publicado el 18 de abril de 2023 |
| Anexo precios de referencia definitivo | Publicado el 19 de abril de 2023 |
| Ampliación de cronograma | Publicado el 19 de abril de 2023 |
| Informe de recepción de cotizaciones | Publicado el 21 de abril de 2023 |
| Segunda ampliación de cronograma | Publicado el 25 de abril de 2023 |
| Concepto técnico y económico | Publicado el 26 de abril de 2023 |
| Concepto técnico y económico definitivo | Publicado el 02 de mayo de 2023 |
| Tercera ampliación de cronograma | Publicado el 02 de mayo de 2023 |
| Resultado de subsanabilidad | Publicado el 08 de mayo de 2023 |
SOLICITUD DE COTIZACIÓN U-CD-013
En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:
Objeto a Cotizar: "ELABORACIÓN DE PUBLICIDAD IMPRESA DE LA OFERTA ACADÉMICA, EVENTOS ACADÉMICOS, ADMINISTRATIVOS, IDENTIFICACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS, SEÑALIZACIÓN DE RIESGOS Y PREMIACIÓN A LOS ESTUDIANTES POR SU PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE LA SECCIONAL UBATÉ”.
| Solicitud de cotización "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097). |
Publicado el 10 de abril de 2023 |
| Anexo - Cuadro de precios | Publicado el 10 de abril de 2023 |
| Cronograma | Publicado el 10 de abril de 2023 |
| Cotización para procesos de bienes y/o servicios El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 10 de abril de 2023 |
| Guía para el manejo de precios artificialmente bajos | Publicado el 10 de abril de 2023 |
| Justificación análisis de precios artificialmente bajos | Publicado el 10 de abril de 2023 |
| Anexo 1 - carta de presentación de la oferta | Publicado el 10 de abril de 2023 |
| Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades | Publicado el 10 de abril de 2023 |
| Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural | Publicado el 10 de abril de 2023 |
| Anexo 4. carta de compromiso para contratistas | Publicado el 10 de abril de 2023 |
| Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo | Publicado el 10 de abril de 2023 |
| Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato." |
Publicado el 10 de abril de 2023 |
| Condiciones generales | Publicado el 10 de abril de 2023 |
| Manual de contratistas y proveedores | Publicado el 10 de abril de 2023 |
| Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico | Publicado el 10 de abril de 2023 |
| Descuentos aplicables | Publicado el 10 de abril de 2023 |
| Informe de recepción de observaciones | Publicado el 11 de abril de 2023 |
| Informe de recepción de cotizaciones | Publicado el 13 de abril de 2023 |
| Concepto técnico y económico | Publicado el 14 de abril de 2023 |
SOLICITUD DE COTIZACIÓN U-CD-012
En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:
Objeto a Cotizar: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SECCIONAL UBATÉ”.
| Solicitud de cotización "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097). |
Publicado el 27 de marzo de 2023 |
| Anexo - Especificaciones técnicas | Publicado el 27 de marzo de 2023 |
| Cronograma | Publicado el 27 de marzo de 2023 |
| Cotización para procesos de bienes y/o servicios El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 27 de marzo de 2023 |
| Guía para el manejo de precios artificialmente bajos | Publicado el 27 de marzo de 2023 |
| Justificación análisis de precios artificialmente bajos | Publicado el 27 de marzo de 2023 |
| Anexo 1 - carta de presentación de la oferta | Publicado el 27 de marzo de 2023 |
| Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades | Publicado el 27 de marzo de 2023 |
| Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural | Publicado el 27 de marzo de 2023 |
| Anexo 4. carta de compromiso para contratistas | Publicado el 27 de marzo de 2023 |
| Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo | Publicado el 27 de marzo de 2023 |
| Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato." |
Publicado el 27 de marzo de 2023 |
| Condiciones generales | Publicado el 27 de marzo de 2023 |
| Manual de contratistas y proveedores | Publicado el 27 de marzo de 2023 |
| Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico | Publicado el 27 de marzo de 2023 |
| Descuentos aplicables | Publicado el 27 de marzo de 2023 |
| Informe de recepción de observaciones | Publicado el 29 de marzo de 2023 |
| Respuesta a observaciones | Publicado el 30 de marzo de 2023 |
| Cuadro precios de referencia | Publicado el 30 de marzo de 2023 |
| Justificación de precios bajos tracto sucecivo | Publicado el 30 de marzo de 2023 |
| Ampliación de cronograma | Publicado el 30 de marzo de 2023 |
| Informe de recepción de cotizaciones | Publicado el 10 de abril de 2023 |
| Ampliación de cronograma | Publicado el 12 de abril de 2023 |
| Concepto técnico y económico | Publicado el 13 de abril de 2023 |
| Resultado de subsanabilidad | Publicado el 21 de abril de 2023 |
SOLICITUD DE COTIZACIÓN U-CD-010
En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:
Objeto a Cotizar: "SUMINISTRO DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONERS PARA LAS DEPENDENCIAS ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SECCIONAL UBATÉ”.
| Solicitud de cotización "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097). |
Publicado el 24 de marzo de 2023 |
| Cronograma | Publicado el 24 de marzo de 2023 |
| Cotización para procesos de bienes y/o servicios El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 24 de marzo de 2023 |
| Guía para el manejo de precios artificialmente bajos | Publicado el 24 de marzo de 2023 |
| Justificación análisis de precios artificialmente bajos | Publicado el 24 de marzo de 2023 |
| Anexo 1 - carta de presentación de la oferta | Publicado el 24 de marzo de 2023 |
| Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades | Publicado el 24 de marzo de 2023 |
| Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural | Publicado el 24 de marzo de 2023 |
| Anexo 4. carta de compromiso para contratistas | Publicado el 24 de marzo de 2023 |
| Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo | Publicado el 24 de marzo de 2023 |
| Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato." |
Publicado el 24 de marzo de 2023 |
| Condiciones generales | Publicado el 24 de marzo de 2023 |
| Manual de contratistas y proveedores | Publicado el 24 de marzo de 2023 |
| Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico | Publicado el 24 de marzo de 2023 |
| Descuentos aplicables | Publicado el 24 de marzo de 2023 |
| Anexo especificaciones técnicas | Publicado el 27 de marzo de 2023 |
| Informe de recepción de observaciones | Publicado el 27 de marzo de 2023 |
| Informe de recepción de cotizaciones | Publicado el 29 de marzo de 2023 |
| Ampliación de cronograma | Publicado el 31 de marzo de 2023 |
| Concepto técnico y económico | Publicado el 10 de abril de 2023 |
| Cuadro de precios de referencia | Publicado el 10 de abril de 2023 |
| justificación precios bajos tracto sucesivo | Publicado el 10 de abril de 2023 |
| Resultado de subsanabilidad | Publicado el 13 de abril de 2023 |
SOLICITUD DE COTIZACIÓN U-CD-011
En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:
Objeto a Cotizar: "SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS QUE OFERTA LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - SECCIONAL UBATÉ, A TRAVÉS DE EMISORAS RADIALES, PERIFONEO, TELEVISIÓN LOCAL COMUNITARIA Y PERIÓDICO DIGITAL REGIONAL”.
| Solicitud de cotización "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097). |
Publicado el 16 de marzo de 2023 |
| Cronograma | Publicado el 16 de marzo de 2023 |
| Cotización para procesos de bienes y/o servicios El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 16 de marzo de 2023 |
| Guía para el manejo de precios artificialmente bajos | Publicado el 16 de marzo de 2023 |
| Justificación análisis de precios artificialmente bajos | Publicado el 16 de marzo de 2023 |
| Anexo 1 - carta de presentación de la oferta | Publicado el 16 de marzo de 2023 |
| Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades | Publicado el 16 de marzo de 2023 |
| Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural | Publicado el 16 de marzo de 2023 |
| Anexo 4. carta de compromiso para contratistas | Publicado el 16 de marzo de 2023 |
| Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo | Publicado el 16 de marzo de 2023 |
| Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato." |
Publicado el 16 de marzo de 2023 |
| Condiciones generales | Publicado el 16 de marzo de 2023 |
| Manual de contratistas y proveedores | Publicado el 16 de marzo de 2023 |
| Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico | Publicado el 16 de marzo de 2023 |
| Descuentos aplicables | Publicado el 16 de marzo de 2023 |
| Informe de recepción de observaciones | Publicado el 17 de marzo de 2023 |
| Informe de recepción de cotizaciones | Publicado el 22 de marzo de 2023 |
| Concepto técnico y económico | Publicado el 29 de marzo de 2023 |
SOLICITUD DE COTIZACIÓN U-CD-007
En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:
Objeto a Cotizar: "PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR PARA EL DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS, SALIDAS ACADÉMICAS Y TODOS AQUELLOS EVENTOS DE REPRESENTACIÓN EN LOS QUE TENGA QUE PARTICIPAR LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SECCIONAL UBATÉ, DURANTE LA VIGENCIA 2023”.
| Solicitud de cotización "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097). |
Publicado el 23 de febrero de 2023 |
| Cronograma | Publicado el 23 de febrero de 2023 |
| Cotización para procesos de bienes y/o servicios El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 23 de febrero de 2023 |
| Guía para el manejo de precios artificialmente bajos | Publicado el 23 de febrero de 2023 |
| Justificación análisis de precios artificialmente bajos | Publicado el 23 de febrero de 2023 |
| Anexo 1 - carta de presentación de la oferta | Publicado el 23 de febrero de 2023 |
| Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades | Publicado el 23 de febrero de 2023 |
| Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural | Publicado el 23 de febrero de 2023 |
| Anexo 4. carta de compromiso para contratistas | Publicado el 23 de febrero de 2023 |
| Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo | Publicado el 23 de febrero de 2023 |
| Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato." |
Publicado el 23 de febrero de 2023 |
| Condiciones generales | Publicado el 23 de febrero de 2023 |
| Manual de contratistas y proveedores | Publicado el 22 de febrero de 2023 |
| Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico | Publicado el 23 de febrero de 2023 |
| Descuentos aplicables | Publicado el 23 de febrero de 2023 |
| Informe de recepción de observaciones | Publicado el 24 de febrero de 2023 |
| Informe de recepción de cotizaciones | Publicado el 28 de febrero de 2023 |
| Concepto técnico y económico | Publicado el 01 de marzo de 2023 |
| Resultado de subsanabilidad | Publicado el 08 de marzo de 2023 |
SOLICITUD DE COTIZACIÓN U-CD-006
En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:
Objeto a Cotizar: "ADQUISICIÓN DE BANDERAS Y ASTAS PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS INSTITUCIONALES QUE CUMPLAN CON LOS PROTOCOLOS DE LA INSTITUCIÓN DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE COMUNICACIONES, LOS CUALES SE DESARROLLARAN EN LOS AUDITORIOS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA - SECCIONAL UBATÉ”.
| Solicitud de cotización "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097). |
Publicado el 22 de febrero de 2023 |
| Cronograma | Publicado el 22 de febrero de 2023 |
| Cotización para procesos de bienes y/o servicios El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 22 de febrero de 2023 |
| Guía para el manejo de precios artificialmente bajos | Publicado el 22 de febrero de 2023 |
| Justificación análisis de precios artificialmente bajos | Publicado el 22 de febrero de 2023 |
| Anexo 1 - carta de presentación de la oferta | Publicado el 22 de febrero de 2023 |
| Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades | Publicado el 22 de febrero de 2023 |
| Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural | Publicado el 22 de febrero de 2023 |
| Anexo 4. carta de compromiso para contratistas | Publicado el 22 de febrero de 2023 |
| Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo | Publicado el 22 de febrero de 2023 |
| Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato." |
Publicado el 22 de febrero de 2023 |
| Condiciones generales | Publicado el 22 de febrero de 2023 |
| Manual de contratistas y proveedores | Publicado el 22 de febrero de 2023 |
| Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico | Publicado el 22 de febrero de 2023 |
| Descuentos aplicables | Publicado el 22 de febrero de 2023 |
| Informe de recepción de observaciones | Publicado el 23 de febrero de 2023 |
| Informe de recepción de cotizaciones | Publicado el 27 de febrero de 2023 |
| Concepto técnico y económico | Publicado el 02 de marzo de 2023 |
SOLICITUD DE COTIZACIÓN U-CD-005
En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:
Objeto a Cotizar: "SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO EN ALIMENTACIÓN PARA CUBRIR EL DESARROLLO DE EVENTOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA SECCIONAL UBATÉ DURANTE LA VIGENCIA 2023”
| Solicitud de cotización "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097). |
Publicado el 07 de febrero de 2023 |
| Verificación de condiciones | Publicado el 07 de febrero de 2023 |
| Cronograma | Publicado el 07 de febrero de 2023 |
| Cotización para procesos de bienes y/o servicios El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 07 de febrero de 2023 |
| Guía para el manejo de precios artificialmente bajos | Publicado el 07 de febrero de 2023 |
| Justificación análisis de precios artificialmente bajos | Publicado el 07 de febrero de 2023 |
| Anexo 1 - carta de presentación de la oferta | Publicado el 07 de febrero de 2023 |
| Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades | Publicado el 07 de febrero de 2023 |
| Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural | Publicado el 07 de febrero de 2023 |
| Anexo 4. carta de compromiso para contratistas | Publicado el 07 de febrero de 2023 |
| Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo | Publicado el 07 de febrero de 2023 |
| Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato." |
Publicado el 07 de febrero de 2023 |
| Condiciones generales | Publicado el 07 de febrero de 2023 |
| Manual de contratistas y proveedores | Publicado el 07 de febrero de 2023 |
| Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico | Publicado el 07 de febrero de 2023 |
| Descuentos aplicables | Publicado el 07 de febrero de 2023 |
| Informe de recepción de observaciones | Publicado el 08 de febrero de 2023 |
| Informe de recepción de cotizaciones | Publicado el 10 de febrero de 2023 |
| Concepto técnico y económico | Publicado el 16 de febrero de 2023 |
SOLICITUD DE COTIZACIÓN U-CD-003
En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:
Objeto a Cotizar: "CONTRATAR EL SERVICIO DE HOGAR UNIVERSITARIO PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, SECCIONAL UBATE PARA EL PRIMER PERIODO ACADÉMICO 2023”
| Solicitud de cotización "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097). |
Publicado el 25 de enero de 2023 |
| Anexo raciones | Publicado el 25 de enero de 2023 |
| Reglamento | Publicado el 25 de enero de 2023 |
| Verificación de condiciones | Publicado el 25 de enero de 2023 |
| Cronograma | Publicado el 25 de enero de 2023 |
| Cotización para procesos de bienes y/o servicios El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 25 de enero de 2023 |
| Guía para el manejo de precios artificialmente bajos | Publicado el 25 de enero de 2023 |
| Justificación análisis de precios artificialmente bajos | Publicado el 25 de enero de 2023 |
| Anexo 1 - carta de presentación de la oferta | Publicado el 25 de enero de 2023 |
| Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades | Publicado el 25 de enero de 2023 |
| Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural | Publicado el 25 de enero de 2023 |
| Anexo 4. carta de compromiso para contratistas | Publicado el 25 de enero de 2023 |
| Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo | Publicado el 25 de enero de 2023 |
| Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato." |
Publicado el 25 de enero de 2023 |
| Condiciones generales | Publicado el 25 de enero de 2023 |
| Manual de contratistas y proveedores | Publicado el 25 de enero de 2023 |
| Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico | Publicado el 25 de enero de 2023 |
| Descuentos aplicables | Publicado el 25 de enero de 2023 |
| Informe de recepción de observaciones | Publicado el 26 de enero de 2023 |
| Informe de recepción de cotizaciones | Publicado el 27 de enero de 2023 |
| Concepto técnico y económico | Publicado el 03 de febrero de 2023 |
SOLICITUD DE COTIZACIÓN U-CD-002
En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:
Objeto a Cotizar: "CONTRATAR EL SERVICIO DE RESTAURANTE PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, SECCIONAL UBATÉ, PARA EL PRIMER PERIODO ACADÉMICO 2023”
| Solicitud de cotización "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097). |
Publicado el 25 de enero de 2023 |
| Anexo raciones | Publicado el 25 de enero de 2023 |
| Reglamento | Publicado el 25 de enero de 2023 |
| Verificación de condiciones | Publicado el 25 de enero de 2023 |
| Cronograma | Publicado el 25 de enero de 2023 |
| Cotización para procesos de bienes y/o servicios El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 25 de enero de 2023 |
| Guía para el manejo de precios artificialmente bajos | Publicado el 25 de enero de 2023 |
| Justificación análisis de precios artificialmente bajos | Publicado el 25 de enero de 2023 |
| Anexo 1 - carta de presentación de la oferta | Publicado el 25 de enero de 2023 |
| Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades | Publicado el 25 de enero de 2023 |
| Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural | Publicado el 25 de enero de 2023 |
| Anexo 4. carta de compromiso para contratistas | Publicado el 25 de enero de 2023 |
| Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo | Publicado el 25 de enero de 2023 |
| Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato." |
Publicado el 25 de enero de 2023 |
| Condiciones generales | Publicado el 25 de enero de 2023 |
| Manual de contratistas y proveedores | Publicado el 25 de enero de 2023 |
| Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico | Publicado el 25 de enero de 2023 |
| Descuentos aplicables | Publicado el 25 de enero de 2023 |
| Informe de recepción de observaciones | Publicado el 26 de enero de 2023 |
| Informe de recepción de cotizaciones | Publicado el 27 de enero de 2023 |
| Concepto técnico y económico | Publicado el 03 de febrero de 2023 |
SOLICITUD DE COTIZACIÓN U-CD-001
En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:
Objeto a Cotizar: "CONTRATAR EL SERVICIO DE PLAN COMPLEMENTARIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, SECCIONAL UBATÉ, PARA EL PRIMER PERIODO ACADÉMICO 2023. ”
| Solicitud de cotización "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097). |
Publicado el 25 de enero de 2023 |
| Anexo raciones | Publicado el 25 de enero de 2023 |
| Reglamento | Publicado el 25 de enero de 2023 |
| Verificación de condiciones | Publicado el 25 de enero de 2023 |
| Cronograma | Publicado el 25 de enero de 2023 |
| Cotización para procesos de bienes y/o servicios El oferente deberá remitir la cotización en este formato |
Publicado el 25 de enero de 2023 |
| Guía para el manejo de precios artificialmente bajos | Publicado el 25 de enero de 2023 |
| Justificación análisis de precios artificialmente bajos | Publicado el 25 de enero de 2023 |
| Anexo 1 - carta de presentación de la oferta | Publicado el 25 de enero de 2023 |
| Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades | Publicado el 25 de enero de 2023 |
| Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural | Publicado el 25 de enero de 2023 |
| Anexo 4. carta de compromiso para contratistas | Publicado el 25 de enero de 2023 |
| Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo | Publicado el 25 de enero de 2023 |
| Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato." |
Publicado el 25 de enero de 2023 |
| Condiciones generales | Publicado el 25 de enero de 2023 |
| Manual de contratistas y proveedores | Publicado el 25 de enero de 2023 |
| Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico | Publicado el 25 de enero de 2023 |
| Descuentos aplicables | Publicado el 25 de enero de 2023 |
| Informe de recepción de observaciones | Publicado el 26 de enero de 2023 |
| Informe de recepción de cotizaciones | Publicado el 27 de enero de 2023 |
| Concepto técnico y económico | Publicado el 03 de febrero de 2023 |
Vigencia 2022
