CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-255

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "CONTRATAR EL SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA."

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 30 de agosto de 2023
Cronograma	Publicado el 30 de agosto de 2023
Cotización para procesos de bienes, servicios u obra  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 30 de agosto de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos  Documento informativo	Publicado el 30 de agosto de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 30 de agosto de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 30 de agosto de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 30 de agosto de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 30 de agosto de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores  El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 30 de agosto de 2023
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 30 de agosto de 2023
Anexo Cumplimiento de SG-SST Documento informativo	Publicado el 30 de agosto de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 30 de agosto de 2023
Condiciones generales Documento informativo	Publicado el 30 de agosto de 2023
Manual de contratistas y proveedores Documento informativo	Publicado el 30 de agosto de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico Documento informativo	Publicado el 30 de agosto de 2023
Descuentos aplicables Documento informativo	Publicado el 30 de agosto de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 31 de agosto de 2023
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 05 de septiembre de 2023
Concepto técnico y económico	Publicado el 07 de septiembre de 2023
Re4sultado de subsanabilidad	Publicado el 22 de septiembre de 2023

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-287

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA PARA ACTIVIDADES ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO ACADÉMICO DEPORTIVO CAD DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA."

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 30 de agosto de 2023
Cronograma	Publicado el 30 de agosto de 2023
Cotización para procesos de bienes, servicios u obra  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 30 de agosto de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos  Documento informativo	Publicado el 30 de agosto de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 30 de agosto de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 30 de agosto de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 30 de agosto de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 30 de agosto de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores  El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 30 de agosto de 2023
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 30 de agosto de 2023
Anexo Cumplimiento de SG-SST Documento informativo	Publicado el 30 de agosto de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 30 de agosto de 2023
Condiciones generales Documento informativo	Publicado el 30 de agosto de 2023
Manual de contratistas y proveedores Documento informativo	Publicado el 30 de agosto de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico Documento informativo	Publicado el 30 de agosto de 2023
Descuentos aplicables Documento informativo	Publicado el 30 de agosto de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 01 de septiembre de 2023
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 04 de septiembre de 2023
Ampliación de cronograma	Publicado el 06 de septiembre de 2023
Concepto técnico y económico	Publicado el 08 de septiembre de 2023
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 14 de septiembre de 2023

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-197-3

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "ADQUIRIR EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA DOTACIÓN DE LOS ESPACIOS ACADÉMICOS ORLANDO FALLS BORDA, MAPOTECA, LABORATORIO DE TELEMÁTICA, DESARROLLO DE SOFTWARE Y LA VIRTUALIZACIÓN EN LA SEDE FUSAGASUGÁ; Y EL LABORATORIO DE FÁBRICA DE SOFTWARE EN LA EXTENSIÓN SOACHA DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA."

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 30 de agosto de 2023
Especificaciones técnicas	Publicado el 30 de agosto de 2023
Cronograma	Publicado el 30 de agosto de 2023
Cotización para procesos de bienes, servicios u obra  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 30 de agosto de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos  Documento informativo	Publicado el 30 de agosto de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 30 de agosto de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 30 de agosto de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 30 de agosto de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 30 de agosto de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores  El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 30 de agosto de 2023
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 30 de agosto de 2023
Anexo Cumplimiento de SG-SST Documento informativo	Publicado el 30 de agosto de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 30 de agosto de 2023
Condiciones generales Documento informativo	Publicado el 30 de agosto de 2023
Manual de contratistas y proveedores Documento informativo	Publicado el 30 de agosto de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico Documento informativo	Publicado el 30 de agosto de 2023
Descuentos aplicables Documento informativo	Publicado el 30 de agosto de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 01 septiembre de 2023
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 04 septiembre de 2023
Proceso desierto por no presentación de cotizaciones	Publicado el 04 septiembre de 2023

INVITACIÓN PRIVADA 023

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "CONTRATAR SERVICIO DE MARKET PLACE".

Términos de referencia	Publicado el 29 de agosto de 2023
Formatos El oferente deberá aportar este documento  junto con su propuesta económica	Publicado el 29 de agosto de 2023
Formato anticorrupción y antisoborno El oferente deberá aportar este documento  junto con su propuesta económica	Publicado el 29 de agosto de 2023
Formato Oferta económica El oferente deberá aportar este documento  junto con su propuesta económica	Publicado el 29 de agosto de 2023
Carta de compromiso para contratistas El oferente deberá aportar este documento  junto con su propuesta económica	Publicado el 29 de agosto de 2023
Autorización Tratamiento Datos El oferente deberá aportar este documento  junto con su propuesta económica	Publicado el 29 de agosto de 2023
Acuerdo de confiencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 29 de agosto de 2023
Guía para manejo de precios artificialmente bajos  Documento informativo	Publicado el 29 de agosto de 2023
Condiciones generales Documento informativo	Publicado el 29 de agosto de 2023
Manual de contratistas y proveedores Documento informativo	Publicado el 29 de agosto de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentasde cobro  Documento informativo	Publicado el 29 de agosto de 2023
Descuentos aplicables  Documento informativo	Publicado el 29 de agosto de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 31 de agosto de 2023
Respuesta a observaciones	Publicado el 04 de septiembre de 2023
Propuesta económica	Publicado el 04 de septiembre de 2023
Anexo técnico	Publicado el 04 de septiembre de 2023
Adenda 01	Publicado el 04 de septiembre de 2023
Informe de recepción de ofertas	Publicado el 06 de septiembre de 2023
Evalaución técnica habilitante	Publicado el 08 de septiembre de 2023
Evalaución jurídica habilitante	Publicado el 08 de septiembre de 2023
Evalaución financiera habilitante	Publicado el 08 de septiembre de 2023
Adenda 02	Publicado el 13 de septiembre de 2023
Informe de recepción de ofertas definitivo	Publicado el 13 de septiembre de 2023
Evaluación técnica habilitante definitiva	Publicado el 14 de septiembre de 2023
Evaluación jurídica habilitante definitiva	Publicado el 14 de septiembre de 2023
Evaluación financiera habilitante definitiva	Publicado el 14 de septiembre de 2023
Subsanabilidad evaluación técnica	Publicado el 20 de septiembre de 2023
Subsanabilidad evaluación jurídica	Publicado el 20 de septiembre de 2023
Subsanabilidad evaluación financiera	Publicado el 20 de septiembre de 2023
Adenda 03	Publicado el 22 de septiembre de 2023
Adenda 04	Publicado el 25 de septiembre de 2023
Evaluación técnica adicional	Publicado el 26 de septiembre de 2023
Evaluación económica	Publicado el 26 de septiembre de 2023
Informe final	Publicado el 29 de septiembre de 2023

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-285

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "RENOVAR LA SUSCRIPCIÓN LA PLATAFORMA DE SALAS DE VIDECONFERENCIA."

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 29 de agosto de 2023
Cronograma	Publicado el 29 de agosto de 2023
Cotización para procesos de bienes, servicios u obra  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 29 de agosto de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos  Documento informativo	Publicado el 29 de agosto de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 29 de agosto de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 29 de agosto de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 29 de agosto de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 29 de agosto de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores  El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 29 de agosto de 2023
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 29 de agosto de 2023
Anexo Cumplimiento de SG-SST Documento informativo	Publicado el 29 de agosto de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 29 de agosto de 2023
Condiciones generales Documento informativo	Publicado el 29 de agosto de 2023
Manual de contratistas y proveedores Documento informativo	Publicado el 29 de agosto de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico Documento informativo	Publicado el 29 de agosto de 2023
Descuentos aplicables Documento informativo	Publicado el 29 de agosto de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 31 de agosto de 2023
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 04 de septiembre de 2023
Concepto técnico y económico	Publicado el 07 de septiembre de 2023
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 12 de septiembre de 2023

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-245

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "ADQUIRIR TABLETS PARA EL DESARROLLO DE PRUEBAS DE NUEVOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ENTORNOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MODELO EDUCATIVO DIGITAL TRANSMODERNO -MEDIT DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA."

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 29 de agosto de 2023
Cronograma	Publicado el 29 de agosto de 2023
Cotización para procesos de bienes, servicios u obra  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 29 de agosto de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos  Documento informativo	Publicado el 29 de agosto de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 29 de agosto de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 29 de agosto de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 29 de agosto de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 29 de agosto de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores  El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 29 de agosto de 2023
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 29 de agosto de 2023
Anexo Cumplimiento de SG-SST Documento informativo	Publicado el 29 de agosto de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 29 de agosto de 2023
Condiciones generales Documento informativo	Publicado el 29 de agosto de 2023
Manual de contratistas y proveedores Documento informativo	Publicado el 29 de agosto de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico Documento informativo	Publicado el 29 de agosto de 2023
Descuentos aplicables Documento informativo	Publicado el 29 de agosto de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 30 de agosto de 2023
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 01 de septiembre de 2023
Proceso desierto por no presentación de cotizaciones	Publicado el 01 de septiembre de 2023

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-248-2

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE ALARMA DE EMERGENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA."

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 29 de agosto de 2023
Alcance	Publicado el 29 de agosto de 2023
Precios de referencia	Publicado el 29 de agosto de 2023
Cronograma	Publicado el 29 de agosto de 2023
Cotización para procesos de bienes, servicios u obra  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 29 de agosto de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos  Documento informativo	Publicado el 29 de agosto de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 29 de agosto de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 29 de agosto de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 29 de agosto de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 29 de agosto de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores  El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 29 de agosto de 2023
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 29 de agosto de 2023
Anexo Cumplimiento de SG-SST Documento informativo	Publicado el 29 de agosto de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 29 de agosto de 2023
Condiciones generales Documento informativo	Publicado el 29 de agosto de 2023
Manual de contratistas y proveedores Documento informativo	Publicado el 29 de agosto de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico Documento informativo	Publicado el 29 de agosto de 2023
Descuentos aplicables Documento informativo	Publicado el 29 de agosto de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 01 de septiembre de 2023
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 07 de septiembre de 2023
Concepto técnico y económico	Publicado el 07 de septiembre de 2023
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 21 de septiembre de 2023

INVITACIÓN PRIVADA 021

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "ADQUIRIR EQUIPOS PARA DOTACIÓN DEL GIMNASIO DEL CENTRO ACADÉMICO DEPORTIVO C.A.D. DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA".

Términos de referencia	Publicado el 28 de agosto de 2023
Formatos El oferente deberá aportar este documento  junto con su propuesta económica	Publicado el 28 de agosto de 2023
Formato anticorrupción y antisoborno El oferente deberá aportar este documento  junto con su propuesta económica	Publicado el 28 de agosto de 2023
Formato Oferta económica El oferente deberá aportar este documento  junto con su propuesta económica	Publicado el 28 de agosto de 2023
Carta de compromiso para contratistas El oferente deberá aportar este documento  junto con su propuesta económica	Publicado el 28 de agosto de 2023
Autorización Tratamiento Datos El oferente deberá aportar este documento  junto con su propuesta económica	Publicado el 28 de agosto de 2023
Acuerdo de confiencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 28 de agosto de 2023
Guía para manejo de precios artificialmente bajos  Documento informativo	Publicado el 28 de agosto de 2023
Justificación de análisis de precios artificialmente bajos El oferente deberá remitir la justificación en este formato	Publicado el 28 de agosto de 2023
Condiciones generales Documento informativo	Publicado el 28 de agosto de 2023
Manual de contratistas y proveedores Documento informativo	Publicado el 28 de agosto de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentasde cobro  Documento informativo	Publicado el 28 de agosto de 2023
Descuentos aplicables  Documento informativo	Publicado el 28 de agosto de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 30 de agosto de 2023
Informe de recepción de ofertas	Publicado el 05 de septiembre de 2023
Evaluación técnica habilitante	Publicado el 08 de septiembre de 2023
Evaluación jurídica habilitante	Publicado el 08 de septiembre de 2023
Evaluación financiera habilitante	Publicado el 08 de septiembre de 2023
Adenda 01	Publicado el 15 de septiembre de 2023
Subsanabilidad evaluación jurídica	Publicado el 18 de septiembre de 2023
Adenda 02	Publicado el 19 de septiembre de 2023
Evaluación técnica habilitante definitiva	Publicado el 22 de septiembre de 2023
Evaluación jurídica habilitante definitiva	Publicado el 22 de septiembre de 2023
Evaluación financiera habilitante definitiva	Publicado el 22 de septiembre de 2023
Evaluación técnica adicional	Publicado el 29 de septiembre de 2023
Evaluación económica	Publicado el 29 de septiembre de 2023
Evaluación técnica adicional definitiva	Publicado el 03 de octubre de 2023
Evaluación económica definitiva	Publicado el 03 de octubre de 2023
Evaluación de incentivos definitiva	Publicado el 03 de octubre de 2023
Adenda 03	Publicado el 03 de octubre de 2023
Informe final	Publicado el 06 de octubre de 2023

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-229

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "Renovar de la licencia intralog WMS para la Universidad de Cundinamarca."

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 28 de agosto de 2023
Cronograma	Publicado el 28 de agosto de 2023
Cotización para procesos de bienes, servicios u obra  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 28 de agosto de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos  Documento informativo	Publicado el 28 de agosto de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 28 de agosto de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 28 de agosto de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 28 de agosto de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 28 de agosto de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores  El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 28 de agosto de 2023
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 28 de agosto de 2023
Anexo Cumplimiento de SG-SST Documento informativo	Publicado el 28 de agosto de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 28 de agosto de 2023
Condiciones generales Documento informativo	Publicado el 28 de agosto de 2023
Manual de contratistas y proveedores Documento informativo	Publicado el 28 de agosto de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico Documento informativo	Publicado el 28 de agosto de 2023
Descuentos aplicables Documento informativo	Publicado el 28 de agosto de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 29 de agosto de 2023
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 31 de agosto de 2023
Proceso desierto por no presentación de cotizaciones	Publicado el 31 de agosto de 2023

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-180-4

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "ADQUIRIR ELEMENTOS ÓPTICOS Y DE MEDICIÓN REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO INVESTIGACION RECONOCIMIENTO Y MÉTODOS DE CONTROL DE PRODIPLOSIS LONGIFILA EN EL CULTIVO DE TOMATE (SOLANUM LYCOPERSICUM L.) EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, PRESENTADO POR LOS PROGRAMAS ACDEMICOS INGENIERÍA AGRONÓMICA-INGENIERÍA SISTEMAS Y COMPUTACIÓN DE LA SEDE FUSAGASUGA."

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 28 de agosto de 2023
Cronograma	Publicado el 28 de agosto de 2023
Cotización para procesos de bienes, servicios u obra  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 28 de agosto de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos  Documento informativo	Publicado el 28 de agosto de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 28 de agosto de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 28 de agosto de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 28 de agosto de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 28 de agosto de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores  El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 28 de agosto de 2023
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 28 de agosto de 2023
Anexo Cumplimiento de SG-SST Documento informativo	Publicado el 28 de agosto de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 28 de agosto de 2023
Condiciones generales Documento informativo	Publicado el 28 de agosto de 2023
Manual de contratistas y proveedores Documento informativo	Publicado el 28 de agosto de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico Documento informativo	Publicado el 28 de agosto de 2023
Descuentos aplicables Documento informativo	Publicado el 28 de agosto de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 29 de agosto de 2023
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 30 de agosto de 2023
Concepto técnico y económico	Publicado el 01 de septiembre de 2023

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-233-3

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "ADQUIRIR MATERIAL VEGETAL PARA ADELANTAR JORNADAS DE REFORESTACIÓN, IMPLEMENTACIÓN DE CERCAS VIVAS, COMPENSACIONES SOLICITADAS POR AUTORIDAD AMBIENTAL PARA LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA."

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 25 de agosto de 2023
Especificaciones técnicas	Publicado el 25 de agosto de 2023
Precios de referencia	Publicado el 25 de agosto de 2023
Cronograma	Publicado el 25 de agosto de 2023
Cotización para procesos de bienes, servicios u obra  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 25 de agosto de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos  Documento informativo	Publicado el 25 de agosto de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 25 de agosto de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 25 de agosto de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 25 de agosto de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 25 de agosto de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores  El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 25 de agosto de 2023
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 25 de agosto de 2023
Anexo Cumplimiento de SG-SST Documento informativo	Publicado el 25 de agosto de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 25 de agosto de 2023
Condiciones generales Documento informativo	Publicado el 25 de agosto de 2023
Manual de contratistas y proveedores Documento informativo	Publicado el 25 de agosto de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico Documento informativo	Publicado el 25 de agosto de 2023
Descuentos aplicables Documento informativo	Publicado el 25 de agosto de 2023
Informe de recepçión de observaciones	Publicado el 28 de agosto de 2023
Informe de recepçión de cotizaciones	Publicado el 29 de agosto de 2023
Concepto técnico y económico	Publicado el 31 de agosto de 2023
Alcance al cronograma inicial	Publicado el 12 de septiembre de 2023
Concepto técnico y económico definitivo	Publicado el 12 de septiembre de 2023
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 19 de septiembre de 2023

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-240-2

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "CONTRATAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL LABORAL 2023 SEDE FUSAGASUGA."

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 25 de agosto de 2023
Cuadro precios de referencia	Publicado el 25 de agosto de 2023
Cronograma	Publicado el 25 de agosto de 2023
Cotización para procesos de bienes, servicios u obra  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 25 de agosto de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos  Documento informativo	Publicado el 25 de agosto de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 25 de agosto de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 25 de agosto de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 25 de agosto de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 25 de agosto de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores  El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 25 de agosto de 2023
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 25 de agosto de 2023
Anexo Cumplimiento de SG-SST Documento informativo	Publicado el 25 de agosto de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 25 de agosto de 2023
Condiciones generales Documento informativo	Publicado el 25 de agosto de 2023
Manual de contratistas y proveedores Documento informativo	Publicado el 25 de agosto de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico Documento informativo	Publicado el 25 de agosto de 2023
Descuentos aplicables Documento informativo	Publicado el 25 de agosto de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 29 de agosto de 2023
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 30 de agosto de 2023
Concepto técnico y económico	Publicado el 01 de septiembre de 2023
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 15 de septiembre de 2023

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-232

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "Adquirir puntos ecológicos, contenedores para oficinas, baños y salones, para la Universidad de Cundinamarca."

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 25 de agosto de 2023
Cronograma	Publicado el 25 de agosto de 2023
Cotización para procesos de bienes, servicios u obra  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 25 de agosto de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos  Documento informativo	Publicado el 25 de agosto de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 25 de agosto de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 25 de agosto de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 25 de agosto de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 25 de agosto de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores  El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 25 de agosto de 2023
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 25 de agosto de 2023
Anexo Cumplimiento de SG-SST Documento informativo	Publicado el 25 de agosto de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 25 de agosto de 2023
Condiciones generales Documento informativo	Publicado el 25 de agosto de 2023
Manual de contratistas y proveedores Documento informativo	Publicado el 25 de agosto de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico Documento informativo	Publicado el 25 de agosto de 2023
Descuentos aplicables Documento informativo	Publicado el 25 de agosto de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 28 de agosto de 2023
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 30 de agosto de 2023
Concepto técnico y económico	Publicado el 01 septiembre de 2023
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 14 septiembre de 2023

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-264

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "CONTRATAR SERVICIO DE PRODUCCION Y ESTAMPADO DE MATERIAL MERCHANDISING."

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 24 de agosto de 2023
Cronograma	Publicado el 24 de agosto de 2023
Cotización para procesos de bienes, servicios u obra  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 24 de agosto de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos  Documento informativo	Publicado el 24 de agosto de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 24 de agosto de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 24 de agosto de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 24 de agosto de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 24 de agosto de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores  El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 24 de agosto de 2023
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 24 de agosto de 2023
Anexo Cumplimiento de SG-SST Documento informativo	Publicado el 24 de agosto de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 24 de agosto de 2023
Condiciones generales Documento informativo	Publicado el 24 de agosto de 2023
Manual de contratistas y proveedores Documento informativo	Publicado el 24 de agosto de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico Documento informativo	Publicado el 24 de agosto de 2023
Descuentos aplicables Documento informativo	Publicado el 24 de agosto de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 25 de agosto de 2023
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 29 de agosto de 2023
Concepto técnico y económico	Publicado el 31 de agosto de 2023
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 07 de septiembre de 2023
Proceso desierto	Publicado el 11 de septiembre de 2023

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-253

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "ADQUIRIR TERMOHIGRÓMETROS Y DESHUMIDIFICADOR PARA LOS DEPÓSITOS DE LOS ARCHIVOS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA."

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 23 de agosto de 2023
Cronograma	Publicado el 23 de agosto de 2023
Cotización para procesos de bienes, servicios u obra  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 23 de agosto de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos  Documento informativo	Publicado el 23 de agosto de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 23 de agosto de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 23 de agosto de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 23 de agosto de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 23 de agosto de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores  El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 23 de agosto de 2023
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 23 de agosto de 2023
Anexo Cumplimiento de SG-SST Documento informativo	Publicado el 23 de agosto de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 23 de agosto de 2023
Condiciones generales Documento informativo	Publicado el 23 de agosto de 2023
Manual de contratistas y proveedores Documento informativo	Publicado el 23 de agosto de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico Documento informativo	Publicado el 23 de agosto de 2023
Descuentos aplicables Documento informativo	Publicado el 23 de agosto de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 24 de agosto de 2023
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 28 de agosto de 2023
Concepto técnico y económico	Publicado el 30 de agosto de 2023
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 13 de septiembre de 2023

INVITACIÓN PRIVADA 018

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL, PARA LA OBRA No. 1 DE LA SEGUNDA FASE DE CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE PARA LA EXTENSIÓN ZIPAQUIRA DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA".

Términos de referencia	Publicado el 23 de agosto de 2023
Anexo Interventoría Obra 1 Fase II Zipaquirá	Publicado el 23 de agosto de 2023
Formatos El oferente deberá aportar este documento  junto con su propuesta económica	Publicado el 23 de agosto de 2023
Formato anticorrupción y antisoborno El oferente deberá aportar este documento  junto con su propuesta económica	Publicado el 23 de agosto de 2023
Formato Oferta económica El oferente deberá aportar este documento  junto con su propuesta económica	Publicado el 23 de agosto de 2023
Carta de compromiso para contratistas El oferente deberá aportar este documento  junto con su propuesta económica	Publicado el 23 de agosto de 2023
Autorización Tratamiento Datos El oferente deberá aportar este documento  junto con su propuesta económica	Publicado el 23 de agosto de 2023
Acuerdo de confiencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 23 de agosto de 2023
Guía para manejo de precios artificialmente bajos  Documento informativo	Publicado el 23 de agosto de 2023
Condiciones generales Documento informativo	Publicado el 23 de agosto de 2023
Manual de contratistas y proveedores Documento informativo	Publicado el 23 de agosto de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentasde cobro  Documento informativo	Publicado el 23 de agosto de 2023
Descuentos aplicables  Documento informativo	Publicado el 23 de agosto de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 30 de agosto de 2023
Adenda 01	Publicado el 01 de septiembre de 2023
Respuesta a observaciones	Publicado el 04 de septiembre de 2023
Adenda 02	Publicado el 04 de septiembre de 2023
Informe de recepción de ofertas	Publicado el 06 de septiembre de 2023
Adenda 03	Publicado el 08 de septiembre de 2023
Adenda 04	Publicado el 12 de septiembre de 2023
Adenda 05	Publicado el 14 de septiembre de 2023
Evaluación técnica habilitante	Publicado el 15 de septiembre de 2023
Evaluación jurídica habilitante	Publicado el 15 de septiembre de 2023
Evaluación financiera habilitante	Publicado el 15 de septiembre de 2023
Adenda 06	Publicado el 22 de septiembre de 2023
Subsanabilidad evaluación técnica	Publicado el 25 de septiembre de 2023
Subsanabilidad evaluación jurídica	Publicado el 25 de septiembre de 2023
Subsanabilidad evaluación financiera	Publicado el 25 de septiembre de 2023
Adenda 07	Publicado el 27 de septiembre de 2023
Evaluación técnica adicional	Publicado el 28 de septiembre de 2023
Informe final	Publicado el 06 de octubre de 2023

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-178

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "ADECUAR EL PLANTEL CUNÍCOLA EN LA UNIDAD AGROAMBIENTAL LA ESPERANZA, VEREDA GUAVIO BAJO, FUSAGASUGÁ."

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 23 de agosto de 2023
Alcance	Publicado el 23 de agosto de 2023
Perfiles profesionales mínimos requeridos	Publicado el 23 de agosto de 2023
Planos cubierta plantel cunícola	Publicado el 23 de agosto de 2023
Plantilla No. 1 - Análisis de precios unitarios APU	Publicado el 23 de agosto de 2023
Cronograma	Publicado el 23 de agosto de 2023
Cotización para procesos de Obra  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 23 de agosto de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos  Documento informativo	Publicado el 23 de agosto de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 23 de agosto de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 23 de agosto de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 23 de agosto de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 23 de agosto de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores  El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 23 de agosto de 2023
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 23 de agosto de 2023
Anexo Cumplimiento de SG-SST Documento informativo	Publicado el 23 de agosto de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 23 de agosto de 2023
Condiciones generales Documento informativo	Publicado el 23 de agosto de 2023
Manual de contratistas y proveedores Documento informativo	Publicado el 23 de agosto de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico Documento informativo	Publicado el 23 de agosto de 2023
Descuentos aplicables Documento informativo	Publicado el 23 de agosto de 202
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 24 de agosto de 202
Respuesta a observaciones	Publicado el 28 de agosto de 202
Cotización para procesos de Obra DEFINITIVO	Publicado el 28 de agosto de 202
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 30 de agosto de 202
Ampliación de cronograma	Publicado el 01 de septiembre de 202
Concepto técnico y económico	Publicado el 05 de septiembre de 202
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 20 de septiembre de 202

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-260-2

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "Contratar la organización para las Experiencias de Aprendizaje, II Encuentro De Cafés Especiales, II Congreso Internacional Equino, encuentro Facultad Ciencias Agropecuarias y, encuentro Nacional Comités Curriculares Programa Zootecnia de la Universidad de Cundinamarca."

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 23 de agosto de 2023
Anexo - Cronograma de eventos	Publicado el 23 de agosto de 2023
Cronograma	Publicado el 23 de agosto de 2023
Cotización para procesos de bienes y/o servicios  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 23 de agosto de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos  Documento informativo	Publicado el 23 de agosto de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 23 de agosto de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 23 de agosto de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 23 de agosto de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 23 de agosto de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores  El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 23 de agosto de 2023
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 23 de agosto de 2023
Anexo Cumplimiento de SG-SST Documento informativo	Publicado el 23 de agosto de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 23 de agosto de 2023
Condiciones generales Documento informativo	Publicado el 23 de agosto de 2023
Manual de contratistas y proveedores Documento informativo	Publicado el 23 de agosto de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico Documento informativo	Publicado el 23 de agosto de 2023
Descuentos aplicables Documento informativo	Publicado el 23 de agosto de 202
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 24 de agosto de 202
Concepto técnico y económico	Publicado el 25 de agosto de 202
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 01 de septiembre de 202

INVITACIÓN PÚBLICA 014

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "CONTRATAR LA OBRA No. 1 DE LA SEGUNDA FASE DE CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE PARA LA EXTENSION ZIPAQUIRA DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA".

Términos de referencia	Publicado el 22 de agosto de 2023
Anexo Técnico 1: Especificaciones Técnicas	Publicado el 22 de agosto de 2023
Anexo Técnico 2: Planos Arquitectónicos y estructurales	Publicado el 22 de agosto de 2023
Licencia_de_construccion_Resolucion_667_de_2022	Publicado el 22 de agosto de 2023
Modificacion_licencia_de_construccion_Resolucion_104_de_2023	Publicado el 22 de agosto de 2023
Certificado de Tradición y Libertad	Publicado el 22 de agosto de 2023
Anexo APU	Publicado el 22 de agosto de 2023
Formatos El oferente deberá aportar este documento  junto con su propuesta económica	Publicado el 22 de agosto de 2023
Formato anticorrupción y antisoborno El oferente deberá aportar este documento  junto con su propuesta económica	Publicado el 22 de agosto de 2023
Formato Oferta económica El oferente deberá aportar este documento  junto con su propuesta económica	Publicado el 22 de agosto de 2023
Carta de compromiso para contratistas El oferente deberá aportar este documento  junto con su propuesta económica	Publicado el 22 de agosto de 2023
Autorización Tratamiento Datos El oferente deberá aportar este documento  junto con su propuesta económica	Publicado el 22 de agosto de 2023
Acuerdo de confiencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 22 de agosto de 2023
Guía para manejo de precios artificialmente bajos  Documento informativo	Publicado el 22 de agosto de 2023
justificación de análisis de tracto sucesivo El oferente deberá remitir la justificación en este formato	Publicado el 22 de agosto de 2023
Condiciones generales Documento informativo	Publicado el 22 de agosto de 2023
Manual de contratistas y proveedores Documento informativo	Publicado el 22 de agosto de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentasde cobro  Documento informativo	Publicado el 22 de agosto de 2023
Descuentos aplicables  Documento informativo	Publicado el 22 de agosto de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 28 de agosto de 2023
Respuesta a observaciones	Publicado el 31 de agosto de 2023
Informe de recepción de ofertas	Publicado el 04 de septiembre de 2023
Evaluación técnica habilitante	Publicado el 08 de septiembre de 2023
Evaluación jurídica habilitante	Publicado el 08 de septiembre de 2023
Evaluación financiera habilitante	Publicado el 08 de septiembre de 2023
Adenda 01	Publicado el 14 de septiembre de 2023
Sunsanabilidad evaluación técnica	Publicado el 15 de septiembre de 2023
Sunsanabilidad evaluación jurídica	Publicado el 15 de septiembre de 2023
Adenda 02	Publicado el 20 de septiembre de 2023
Subsanación definitiva	Publicado el 21 de septiembre de 2023
Informe declaratoria de desierta	Publicado el 22 de septiembre de 2023

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-159

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "CONTRATAR LA RENOVACIÓN DE LA LICENCIA DEL SOFTWARE PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS EN LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA."

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 22 de agosto de 2023
Cronograma	Publicado el 22 de agosto de 2023
Cotización para procesos de bienes y/o servicios  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 22 de agosto de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos  Documento informativo	Publicado el 22 de agosto de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 22 de agosto de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 22 de agosto de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 22 de agosto de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 22 de agosto de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores  El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 22 de agosto de 2023
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 22 de agosto de 2023
Anexo Cumplimiento de SG-SST Documento informativo	Publicado el 22 de agosto de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 22 de agosto de 2023
Condiciones generales Documento informativo	Publicado el 22 de agosto de 2023
Manual de contratistas y proveedores Documento informativo	Publicado el 22 de agosto de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico Documento informativo	Publicado el 22 de agosto de 2023
Descuentos aplicables Documento informativo	Publicado el 22 de agosto de 202
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 23 de agosto de 202
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 24 de agosto de 202
Concepto técnico y económico	Publicado el 28 de agosto de 202

INVITACIÓN LISTA CORTA O INVITACIÓN PRIVADA 019

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LOS LABORATORIOS DE AGROPECUARIAS DE LA SEDE FUSAGASUGÁ, EXTENSIÓN FACATATIVÁ Y SECCIONAL UBATÉ DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA".

Términos de referencia	Publicado el 18 de agosto de 2023
Formatos El oferente deberá aportar este documento  junto con su propuesta económica	Publicado el 18 de agosto de 2023
Formato anticorrupción y antisoborno El oferente deberá aportar este documento  junto con su propuesta económica	Publicado el 18 de agosto de 2023
Formato Oferta económica El oferente deberá aportar este documento  junto con su propuesta económica	Publicado el 18 de agosto de 2023
Carta de compromiso para contratistas El oferente deberá aportar este documento  junto con su propuesta económica	Publicado el 18 de agosto de 2023
Autorización Tratamiento Datos El oferente deberá aportar este documento  junto con su propuesta económica	Publicado el 18 de agosto de 2023
Acuerdo de confiencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 18 de agosto de 2023
Guía para manejo de precios artificialmente bajos  Documento informativo	Publicado el 18 de agosto de 2023
justificación de análisis de tracto sucesivo El oferente deberá remitir la justificación en este formato	Publicado el 18 de agosto de 2023
Condiciones generales Documento informativo	Publicado el 18 de agosto de 2023
Manual de contratistas y proveedores Documento informativo	Publicado el 18 de agosto de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentasde cobro  Documento informativo	Publicado el 18 de agosto de 2023
Descuentos aplicables  Documento informativo	Publicado el 18 de agosto de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 23 de agosto de 2023
Informe de recepción de ofertas	Publicado el 28 de agosto de 2023
Informe de recepción de ofertas definitivo	Publicado el 29 de agosto de 2023
Adenda 01	Publicado el 31 de agosto de 2023
Evaluación técnica habilitante	Publicado el 01 de septiembre de 2023
Evaluación jurídica habilitante	Publicado el 01 de septiembre de 2023
Evaluación financiera habilitante	Publicado el 01 de septiembre de 2023
Adenda 02	Publicado el 08 de septiembre de 2023
Respuesta a observaciones	Publicado el 12 de septiembre de 2023
Subsanabilidad evaluación técnica	Publicado el 12 de septiembre de 2023
Subsanabilidad evaluación jurídica	Publicado el 12 de septiembre de 2023
Subsanabilidad evaluación financiera	Publicado el 12 de septiembre de 2023
Evaluación técnica adicional	Publicado el 14 de septiembre de 2023
Adenda 03	Publicado el 18 de septiembre de 2023
Evaluación técnica habilitante definitiva	Publicado el 18 de septiembre de 2023
Evaluación técnica adicional	Publicado el 21 de septiembre de 2023
Respuesta a observaciones	Publicado el 25 de septiembre de 2023
Evaluación de requisitos de puntaje definitiva	Publicado el 25 de septiembre de 2023
Informe final	Publicado el 28 de septiembre de 2023

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-249

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "CONTRATAR LA REPARACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CIELO RASO DEL AUDITORIO AZUL DEL CENTRO ACADÉMICO DEPORTIVO CAD DE LA UNIVERSIDAD CUNDINAMARCA."

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 18 de agosto de 2023
Perfiles profesionales mínimos requeridos	Publicado el 18 de agosto de 2023
Plantilla 1 - Análisis de precios unitarios APU	Publicado el 18 de agosto de 2023
Cronograma	Publicado el 18 de agosto de 2023
Cotización para procesos de bienes y/o servicios  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 18 de agosto de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos  Documento informativo	Publicado el 18 de agosto de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 18 de agosto de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 18 de agosto de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 18 de agosto de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 18 de agosto de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores  El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 18 de agosto de 2023
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 18 de agosto de 2023
Anexo Cumplimiento de SG-SST Documento informativo	Publicado el 18 de agosto de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 18 de agosto de 2023
Condiciones generales Documento informativo	Publicado el 18 de agosto de 2023
Manual de contratistas y proveedores Documento informativo	Publicado el 18 de agosto de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico Documento informativo	Publicado el 18 de agosto de 2023
Descuentos aplicables Documento informativo	Publicado el 18 de agosto de 202
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 22 de agosto de 202
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 24 de agosto de 202
Ampliación de cronograma	Publicado el 28 de agosto de 202
Ampliación de cronograma	Publicado el 29 de agosto de 202
Concepto técnico y económico	Publicado el 30 de agosto de 202
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 07 de agosto de 202

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-231-2

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "ADQUIRIR ABONOS, PLAGUICIDAS, PRODUCTOS DE FORRAJE E INSUMOS UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES EN LA SEDE FUSAGASUGA DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA."

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 18 de agosto de 2023
Precios de referencia	Publicado el 18 de agosto de 2023
Cronograma	Publicado el 18 de agosto de 2023
Cotización para procesos de bienes y/o servicios  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 18 de agosto de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos  Documento informativo	Publicado el 18 de agosto de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 18 de agosto de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 18 de agosto de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 18 de agosto de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 18 de agosto de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores  El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 18 de agosto de 2023
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 18 de agosto de 2023
Anexo Cumplimiento de SG-SST Documento informativo	Publicado el 18 de agosto de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 18 de agosto de 2023
Condiciones generales Documento informativo	Publicado el 18 de agosto de 2023
Manual de contratistas y proveedores Documento informativo	Publicado el 18 de agosto de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico Documento informativo	Publicado el 18 de agosto de 2023
Descuentos aplicables Documento informativo	Publicado el 18 de agosto de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 22 de agosto de 2023
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 25 de agosto de 2023
Concepto técnico y económico	Publicado el 30 de agosto de 2023
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 05 de septiembre de 2023

INVITACIÓN PRIVADA 022

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "ADQUIRIR DOTACION PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA QUE DEVENGAN HASTA DOS (2) SMMLV PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2023".

Términos de referencia	Publicado el 17 de agosto de 2023
Formatos El oferente deberá aportar este documento  junto con su propuesta económica	Publicado el 17 de agosto de 2023
Formato anticorrupción y antisoborno El oferente deberá aportar este documento  junto con su propuesta económica	Publicado el 17 de agosto de 2023
Formato Oferta económica El oferente deberá aportar este documento  junto con su propuesta económica	Publicado el 17 de agosto de 2023
Carta de compromiso para contratistas El oferente deberá aportar este documento  junto con su propuesta económica	Publicado el 17 de agosto de 2023
Autorización Tratamiento Datos El oferente deberá aportar este documento  junto con su propuesta económica	Publicado el 17 de agosto de 2023
Acuerdo de confiencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 17 de agosto de 2023
Guía para manejo de precios artificialmente bajos  Documento informativo	Publicado el 17 de agosto de 2023
justificación de análisis de tracto sucesivo El oferente deberá remitir la justificación en este formato	Publicado el 17 de agosto de 2023
Condiciones generales Documento informativo	Publicado el 17 de agosto de 2023
Manual de contratistas y proveedores Documento informativo	Publicado el 17 de agosto de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentasde cobro  Documento informativo	Publicado el 17 de agosto de 2023
Descuentos aplicables  Documento informativo	Publicado el 17 de agosto de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 22 de agosto de 2023
Adenda 01	Publicado el 25 de agosto de 2023
Respuesta a observación	Publicado el 25 de agosto de 2023
Informe de recepción de propuestas	Publicado el 29 de agosto de 2023
Evaluación técnica habilitante	Publicado el 31 de agosto de 2023
Evaluación jurídica habilitante	Publicado el 31 de agosto de 2023
Evaluación financiera habilitante	Publicado el 31 de agosto de 2023
Subsanabilidad evaluación jurídica	Publicado el 06 de septiembre de 2023
Evaluación económica	Publicado el 08 de septiembre de 2023
Informe final	Publicado el 15 de septiembre de 2023

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-240

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "CONTRATAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL LABORAL 2023 SEDE FUSAGASUGA."

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 17 de agosto de 2023
Precios de referencia	Publicado el 17 de agosto de 2023
Cronograma	Publicado el 17 de agosto de 2023
Cotización para procesos de bienes y/o servicios  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 17 de agosto de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos  Documento informativo	Publicado el 17 de agosto de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 17 de agosto de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 17 de agosto de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 17 de agosto de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 17 de agosto de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores  El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 17 de agosto de 2023
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 17 de agosto de 2023
Anexo Cumplimiento de SG-SST Documento informativo	Publicado el 17 de agosto de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 17 de agosto de 2023
Condiciones generales Documento informativo	Publicado el 17 de agosto de 2023
Manual de contratistas y proveedores Documento informativo	Publicado el 17 de agosto de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico Documento informativo	Publicado el 17 de agosto de 2023
Descuentos aplicables Documento informativo	Publicado el 17 de agosto de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 18 de agosto de 2023
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 23 de agosto de 2023
Proceso desierto por no presentación de cotizaciones	Publicado el 23 de agosto de 2023

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-227-4

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "ADQUIRIR LA LICENCIA DEL SOFTWARE RATIONMIX PARA LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA."

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 17 de agosto de 2023
Cronograma	Publicado el 17 de agosto de 2023
Cotización para procesos de bienes y/o servicios  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 17 de agosto de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos  Documento informativo	Publicado el 17 de agosto de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 17 de agosto de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 17 de agosto de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 17 de agosto de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 17 de agosto de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores  El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 17 de agosto de 2023
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 17 de agosto de 2023
Anexo Cumplimiento de SG-SST Documento informativo	Publicado el 17 de agosto de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 17 de agosto de 2023
Condiciones generales Documento informativo	Publicado el 17 de agosto de 2023
Manual de contratistas y proveedores Documento informativo	Publicado el 17 de agosto de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico Documento informativo	Publicado el 17 de agosto de 2023
Descuentos aplicables Documento informativo	Publicado el 17 de agosto de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 22 de agosto de 2023
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 22 de agosto de 2023
Concepto técnico y económico	Publicado el 24 de agosto de 2023

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-197-2

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "ADQUIRIR EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA DOTACIÓN DE LOS ESPACIOS ACADÉMICOS ORLANDO FALLS BORDA, MAPOTECA, LABORATORIO DE TELEMÁTICA, DESARROLLO DE SOFTWARE Y LA VIRTUALIZACIÓN EN LA SEDE FUSAGASUGÁ; Y EL LABORATORIO DE FÁBRICA DE SOFTWARE EN LA EXTENSIÓN SOACHA DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA."

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 16 de agosto de 2023
Cronograma	Publicado el 16 de agosto de 2023
Cotización para procesos de bienes y/o servicios  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 16 de agosto de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos  Documento informativo	Publicado el 16 de agosto de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 16 de agosto de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 16 de agosto de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 16 de agosto de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 16 de agosto de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores  El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 16 de agosto de 2023
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 16 de agosto de 2023
Anexo Cumplimiento de SG-SST Documento informativo	Publicado el 16 de agosto de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 16 de agosto de 2023
Condiciones generales Documento informativo	Publicado el 16 de agosto de 2023
Manual de contratistas y proveedores Documento informativo	Publicado el 16 de agosto de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico Documento informativo	Publicado el 16 de agosto de 2023
Descuentos aplicables Documento informativo	Publicado el 16 de agosto de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 18 de agosto de 2023
Respuesta a observaciones	Publicado el 18 de agosto de 2023
Ampliación de cronograma	Publicado el 18 de agosto de 2023
Formato para cotización para proceso de bienes y o servicios defintivo	Publicado el 18 de agosto de 2023
Especificaciones técnicas defintivas	Publicado el 18 de agosto de 2023
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 23 de agosto de 2023
Concepto técnico y económico	Publicado el 25 de agosto de 2023
Proceso desierto	Publicado el 28 de agosto de 2023

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-259

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA LAS EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE, II ENCUENTRO DE  CAFÉS ESPECIALES, II CONGRESO INTERNACIONAL EQUINO, ENCUENTRO FACULTAD CIENCIAS AGROPECUARIAS Y, ENCUENTRO NACIONAL COMITÉS CURRICULARES PROGRAMA ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA."

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 16 de agosto de 2023
Anexo técnico - Cronograma	Publicado el 16 de agosto de 2023
Cronograma	Publicado el 16 de agosto de 2023
Cotización para procesos de bienes y/o servicios  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 16 de agosto de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos  Documento informativo	Publicado el 16 de agosto de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 16 de agosto de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 16 de agosto de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 16 de agosto de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 16 de agosto de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores  El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 16 de agosto de 2023
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 16 de agosto de 2023
Anexo Cumplimiento de SG-SST Documento informativo	Publicado el 16 de agosto de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 16 de agosto de 2023
Condiciones generales Documento informativo	Publicado el 16 de agosto de 2023
Manual de contratistas y proveedores Documento informativo	Publicado el 16 de agosto de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico Documento informativo	Publicado el 16 de agosto de 2023
Descuentos aplicables Documento informativo	Publicado el 16 de agosto de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 17 de agosto de 2023
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 23 de agosto de 2023
Concepto técnico y económico	Publicado el 24 de agosto de 2023
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 28 de agosto de 2023
Proceso desierto	Publicado el 28 de agosto de 2023

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-261

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "CONTRATAR EL SERVICIO DE CONFERENCISTA PARA LAS EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE, II ENCUENTRO DE CAFÉS ESPECIALES, II CONGRESO INTERNACIONAL EQUINO, ENCUENTRO FACULTAD CIENCIAS AGROPECUARIAS Y, ENCUENTRO NACIONAL COMITÉS CURRICULARES PROGRAMA ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA."

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 16 de agosto de 2023
Anexo - Cronograma por evento	Publicado el 16 de agosto de 2023
Cronograma	Publicado el 16 de agosto de 2023
Cotización para procesos de bienes y/o servicios  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 16 de agosto de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos  Documento informativo	Publicado el 16 de agosto de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 16 de agosto de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 16 de agosto de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 16 de agosto de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 16 de agosto de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores  El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 16 de agosto de 2023
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 16 de agosto de 2023
Anexo Cumplimiento de SG-SST Documento informativo	Publicado el 16 de agosto de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 16 de agosto de 2023
Condiciones generales Documento informativo	Publicado el 16 de agosto de 2023
Manual de contratistas y proveedores Documento informativo	Publicado el 16 de agosto de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico Documento informativo	Publicado el 16 de agosto de 2023
Descuentos aplicables Documento informativo	Publicado el 16 de agosto de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 17 de agosto de 2023
Respuesta a observaciones	Publicado el 18 de agosto de 2023
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 22 de agosto de 2023
Ampliación de cronograma	Publicado el 23 de agosto de 2023
Concepto técnico y económico	Publicado el 24 de agosto de 2023
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 06 de septiembre de 2023

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-172-4

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "ADQUIRIR EQUIPOS DE AUDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DEL CENTRO ACADÉMICO DEPORTIVO - CAD DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA."

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 15 de agosto de 2023
Cronograma	Publicado el 15 de agosto de 2023
Cotización para procesos de bienes y/o servicios  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 15 de agosto de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos  Documento informativo	Publicado el 15 de agosto de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 15 de agosto de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 15 de agosto de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 15 de agosto de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 15 de agosto de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores  El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 15 de agosto de 2023
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 15 de agosto de 2023
Anexo Cumplimiento de SG-SST Documento informativo	Publicado el 15 de agosto de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 15 de agosto de 2023
Condiciones generales Documento informativo	Publicado el 15 de agosto de 2023
Manual de contratistas y proveedores Documento informativo	Publicado el 15 de agosto de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico Documento informativo	Publicado el 15 de agosto de 2023
Descuentos aplicables Documento informativo	Publicado el 15 de agosto de 2023
Informe de recepción de obsevaciones	Publicado el 17 de agosto de 2023
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 22 de agosto de 2023
Concepto técnico y económico	Publicado el 23 de agosto de 2023
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 30 de agosto de 2023

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-202

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS (PANTALLAS INTERACTIVAS Y TELEVISORES) DE LOS CENTROS DE RECURSOS EDUCATIVOS SEDE FUSAGASUGÁ Y EXTENSIÓN FACATATIVÁ DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA."

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 15 de agosto de 2023
Cronograma	Publicado el 15 de agosto de 2023
Cotización para procesos de bienes y/o servicios  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 15 de agosto de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos  Documento informativo	Publicado el 15 de agosto de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 15 de agosto de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 15 de agosto de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 15 de agosto de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 15 de agosto de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores  El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 15 de agosto de 2023
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 15 de agosto de 2023
Anexo Cumplimiento de SG-SST Documento informativo	Publicado el 15 de agosto de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 15 de agosto de 2023
Condiciones generales Documento informativo	Publicado el 15 de agosto de 2023
Manual de contratistas y proveedores Documento informativo	Publicado el 15 de agosto de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico Documento informativo	Publicado el 15 de agosto de 2023
Descuentos aplicables Documento informativo	Publicado el 15 de agosto de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 18 de agosto de 2023
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 18 de agosto de 2023
Concepto técnico y económico	Publicado el 23 de agosto de 2023
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 07 de septiembre de 2023

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-248

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE ALARMA DE EMERGENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA."

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 15 de agosto de 2023
Alcance	Publicado el 15 de agosto de 2023
Precios de referencia	Publicado el 15 de agosto de 2023
Cronograma	Publicado el 15 de agosto de 2023
Cotización para procesos de bienes y/o servicios  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 15 de agosto de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos  Documento informativo	Publicado el 15 de agosto de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 15 de agosto de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 15 de agosto de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 15 de agosto de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 15 de agosto de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores  El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 15 de agosto de 2023
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 15 de agosto de 2023
Anexo Cumplimiento de SG-SST Documento informativo	Publicado el 15 de agosto de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 15 de agosto de 2023
Condiciones generales Documento informativo	Publicado el 15 de agosto de 2023
Manual de contratistas y proveedores Documento informativo	Publicado el 15 de agosto de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico Documento informativo	Publicado el 15 de agosto de 2023
Descuentos aplicables Documento informativo	Publicado el 15 de agosto de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 17 de agosto de 2023
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 22 de agosto de 2023
Ampliación de cronograma	Publicado el 23 de agosto de 2023
Concepto técnico y económico	Publicado el 24 de agosto de 2023

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-190-5

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "ADQUIRIR GLICEROL LÍQUIDO PARA LA UNIDAD AGROAMBIENTAL LA ESPERANZA DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA."

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 15 de agosto de 2023
Cronograma	Publicado el 15 de agosto de 2023
Cotización para procesos de bienes y/o servicios  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 15 de agosto de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos  Documento informativo	Publicado el 15 de agosto de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 15 de agosto de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 15 de agosto de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 15 de agosto de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 15 de agosto de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores  El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 15 de agosto de 2023
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 15 de agosto de 2023
Anexo Cumplimiento de SG-SST Documento informativo	Publicado el 15 de agosto de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 15 de agosto de 2023
Condiciones generales Documento informativo	Publicado el 15 de agosto de 2023
Manual de contratistas y proveedores Documento informativo	Publicado el 15 de agosto de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico Documento informativo	Publicado el 15 de agosto de 2023
Descuentos aplicables Documento informativo	Publicado el 15 de agosto de 2023
Informe de recepcion de observaciones	Publicado el 16 de agosto de 2023
Informe de recepcion de cotizaciones	Publicado el 18 de agosto de 2023
Ampliación de cronograma	Publicado el 23 de agosto de 2023
Concepto técnico y ecnómico	Publicado el 24 de agosto de 2023
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 29 de agosto de 2023
Proceso desierto	Publicado el 29 de agosto de 2023

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-227-3

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "ADQUIRIR LA LICENCIA DEL SOFTWARE RATIONMIX PARA LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA."

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 14 de agosto de 2023
Cronograma	Publicado el 14 de agosto de 2023
Cotización para procesos de bienes y/o servicios  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 14 de agosto de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos  Documento informativo	Publicado el 14 de agosto de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 14 de agosto de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 14 de agosto de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 14 de agosto de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 14 de agosto de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores  El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 14 de agosto de 2023
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 14 de agosto de 2023
Anexo Cumplimiento de SG-SST Documento informativo	Publicado el 14 de agosto de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 14 de agosto de 2023
Condiciones generales Documento informativo	Publicado el 14 de agosto de 2023
Manual de contratistas y proveedores Documento informativo	Publicado el 14 de agosto de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico Documento informativo	Publicado el 14 de agosto de 2023
Descuentos aplicables Documento informativo	Publicado el 14 de agosto de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 15 de agosto de 2023
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 17 de agosto de 2023
Proceso desierto por no presentación de cotizaciones	Publicado el 17 de agosto de 2023

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-258

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "CONTRATAR EL APOYO LOGÍSTICO PARA LAS EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE, II ENCUENTRO DE CAFÉS ESPECIALES, II CONGRESO INTERNACIONAL EQUINO, ENCUENTRO FACULTAD CIENCIAS AGROPECUARIAS Y, ENCUENTRO NACIONAL COMITÉS CURRICULARES PROGRAMA ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA."

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 14 de agosto de 2023
Anexo 1 - Cronograma	Publicado el 14 de agosto de 2023
Cronograma	Publicado el 14 de agosto de 2023
Cotización para procesos de bienes y/o servicios  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 14 de agosto de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos  Documento informativo	Publicado el 14 de agosto de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 14 de agosto de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 14 de agosto de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 14 de agosto de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 14 de agosto de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores  El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 14 de agosto de 2023
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 14 de agosto de 2023
Anexo Cumplimiento de SG-SST Documento informativo	Publicado el 14 de agosto de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 14 de agosto de 2023
Condiciones generales Documento informativo	Publicado el 14 de agosto de 2023
Manual de contratistas y proveedores Documento informativo	Publicado el 14 de agosto de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico Documento informativo	Publicado el 14 de agosto de 2023
Descuentos aplicables Documento informativo	Publicado el 14 de agosto de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 15 de agosto de 2023
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 16 de agosto de 2023
Concepto técnico y económico	Publicado el 16 de agosto de 2023

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-260

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "Contratar la organización para las Experiencias de Aprendizaje, II Encuentro De Cafés Especiales, II Congreso Internacional Equino, encuentro Facultad Ciencias Agropecuarias y, encuentro Nacional Comités Curriculares Programa Zootecnia de la Universidad de Cundinamarca."

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 14 de agosto de 2023
Anexo 1 - Cronograma eventos	Publicado el 14 de agosto de 2023
Cronograma	Publicado el 14 de agosto de 2023
Cotización para procesos de bienes y/o servicios  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 14 de agosto de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos  Documento informativo	Publicado el 14 de agosto de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 14 de agosto de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 14 de agosto de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 14 de agosto de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 14 de agosto de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores  El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 14 de agosto de 2023
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas El oferente deberá aportar este documento junto con su propuesta económica	Publicado el 14 de agosto de 2023
Anexo Cumplimiento de SG-SST Documento informativo	Publicado el 14 de agosto de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 14 de agosto de 2023
Condiciones generales Documento informativo	Publicado el 14 de agosto de 2023
Manual de contratistas y proveedores Documento informativo	Publicado el 14 de agosto de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico Documento informativo	Publicado el 14 de agosto de 2023
Descuentos aplicables Documento informativo	Publicado el 14 de agosto de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 15 de agosto de 2023
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 16 de agosto de 2023
Concepto técnico y económico	Publicado el 16 de agosto de 2023
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 22 de agosto de 2023
Proceso desierto	Publicado el 22 de agosto de 2023

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-238

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "ADQUIRIR AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS AULAS QUE OPERAN LOS CAMPOS DE APRENDIZAJE INSTITUCIONAL (CAI) DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SECCIONAL GIRARDOT."

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 14 de agosto de 2023
Cronograma	Publicado el 14 de agosto de 2023
Cotización para procesos de bienes y/o servicios  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 14 de agosto de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 14 de agosto de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 14 de agosto de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta	Publicado el 14 de agosto de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 14 de agosto de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 14 de agosto de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores	Publicado el 14 de agosto de 2023
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas El oferente deberá aportar este formato junto con su propuesta económica	Publicado el 14 de agosto de 2023
Anexo Cumplimiento de SG-SST	Publicado el 14 de agosto de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 14 de agosto de 2023
Condiciones generales	Publicado el 14 de agosto de 2023
Manual de contratistas y proveedores	Publicado el 14 de agosto de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico	Publicado el 14 de agosto de 2023
Descuentos aplicables	Publicado el 14 de agosto de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 15 de agosto de 2023
Respuesta a observaciones	Publicado el 16 de agosto de 2023
Ampliación de cronograma	Publicado el 16 de agosto de 2023
Cotización para proceso de bienes y/o servicio s definitivo	Publicado el 16 de agosto de 2023
Alcance	Publicado el 16 de agosto de 2023
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 18 de agosto de 2023
Concepto técnico y económico	Publicado el 24 de agosto de 2023

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-257

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "CONTRATAR SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DEL CONGRESO DE GRADUADOS Y PARA LAS EXPERIENCIAS DE LOS GRADUANDOS DEL IIPA A REALIZAR EN EL MARCO DE LA GESTIÓN DE LA POLÍTICA EN GRADUADOS DE LA UCUNDINAMARCA DURANTE LA VIGENCIA 2023."

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 14 de agosto de 2023
Cronograma	Publicado el 14 de agosto de 2023
Cotización para procesos de bienes y/o servicios  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 14 de agosto de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 14 de agosto de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 14 de agosto de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta	Publicado el 14 de agosto de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 14 de agosto de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 14 de agosto de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores	Publicado el 14 de agosto de 2023
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas El oferente deberá aportar este formato junto con su propuesta económica	Publicado el 14 de agosto de 2023
Anexo Cumplimiento de SG-SST	Publicado el 14 de agosto de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 14 de agosto de 2023
Condiciones generales	Publicado el 14 de agosto de 2023
Manual de contratistas y proveedores	Publicado el 14 de agosto de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico	Publicado el 14 de agosto de 2023
Descuentos aplicables	Publicado el 14 de agosto de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 15 de agosto de 2023
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 16 de agosto de 2023
Concepto técnico y económico	Publicado el 17 de agosto de 2023

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-233-2

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "ADQUIRIR MATERIAL VEGETAL PARA ADELANTAR JORNADAS DE REFORESTACIÓN, IMPLEMENTACIÓN DE CERCAS VIVAS, COMPENSACIONES SOLICITADAS POR AUTORIDAD AMBIENTAL PARA LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA."

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 11 de agosto de 2023
Anexo 1	Publicado el 11 de agosto de 2023
Precios de referencia	Publicado el 11 de agosto de 2023
Cronograma	Publicado el 11 de agosto de 2023
Cotización para procesos de bienes y/o servicios  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 11 de agosto de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 11 de agosto de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 11 de agosto de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta	Publicado el 11 de agosto de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 11 de agosto de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 11 de agosto de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores	Publicado el 11 de agosto de 2023
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas El oferente deberá aportar este formato junto con su propuesta económica	Publicado el 11 de agosto de 2023
Anexo Cumplimiento de SG-SST	Publicado el 11 de agosto de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 11 de agosto de 2023
Condiciones generales	Publicado el 11 de agosto de 2023
Manual de contratistas y proveedores	Publicado el 11 de agosto de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico	Publicado el 11 de agosto de 2023
Descuentos aplicables	Publicado el 11 de agosto de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 14 de agosto de 2023
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 15 de agosto de 2023
Concepto técnico y económico	Publicado el 17 de agosto de 2023
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 23 de agosto de 2023
Proceso desierto	Publicado el 23 de agosto de 2023

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-219-3

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "CONTRATAR SERVICIO SISTEMA ESTADÍSTICO DE USO Y CONSULTA DE RECURSOS PARA LOS CENTROS DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y EL APRENDIZAJE DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EN SU SEDE, SECCIONALES Y EXTENSIONES."

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 10 de agosto de 2023
Cronograma	Publicado el 10 de agosto de 2023
Cotización para procesos de bienes y/o servicios  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 10 de agosto de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 10 de agosto de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 10 de agosto de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta	Publicado el 10 de agosto de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 10 de agosto de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 10 de agosto de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores	Publicado el 10 de agosto de 2023
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas El oferente deberá aportar este formato junto con su propuesta económica	Publicado el 10 de agosto de 2023
Anexo Cumplimiento de SG-SST	Publicado el 10 de agosto de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 10 de agosto de 2023
Condiciones generales	Publicado el 10 de agosto de 2023
Manual de contratistas y proveedores	Publicado el 10 de agosto de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico	Publicado el 10 de agosto de 2023
Descuentos aplicables	Publicado el 10 de agosto de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 14 de agosto de 2023
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 15 de agosto de 2023
Concepto técnico y económico	Publicado el 17 de agosto de 2023
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 28 de agosto de 2023

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-242

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "CONTRATAR RENOVACIÓN DE OPEN JOURNAL SYSTEM (OJS), QUE INCLUYA LA ACTUALIZACIÓN A LA ÚLTIMA VERSIÓN LONG TIME SERVICE Y MARCACIÓN EN XML DE LOS ARTÍCULOS DE LAS REVISTAS CIENCIAS AGROPECUARIAS, PENSAMIENTO UDECINO, CAMINOS EDUCATIVOS, ARTE Y CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA."

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 09 de agosto de 2023
Cronograma	Publicado el 09 de agosto de 2023
Cotización para procesos de bienes y/o servicios  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 09 de agosto de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 09 de agosto de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 09 de agosto de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta	Publicado el 09 de agosto de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 09 de agosto de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 09 de agosto de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores	Publicado el 09 de agosto de 2023
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas El oferente deberá aportar este formato junto con su propuesta económica	Publicado el 09 de agosto de 2023
Anexo Cumplimiento de SG-SST	Publicado el 09 de agosto de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 09 de agosto de 2023
Condiciones generales	Publicado el 09 de agosto de 2023
Manual de contratistas y proveedores	Publicado el 09 de agosto de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico	Publicado el 09 de agosto de 2023
Descuentos aplicables	Publicado el 09 de agosto de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 14 de agosto de 2023
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 15 de agosto de 2023
Ampliación de cronograma	Publicado el 16 de agosto de 2023
Concepto técnico y económico	Publicado el 17 de agosto de 2023
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 12 de septiembre de 2023

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-256

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "CONTRATAR EL SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN – SGSI EN LA SEDE FUSAGASUGÁ INCLUIDO EL CENTRO ACADÉMICO DEPORTIVO CAD, SECCIONALES GIRARDOT Y UBATÉ, EXTENSIONES CHÍA, ZIPAQUIRÁ, SOACHA Y FACATATIVÁ, Y LA OFICINA DE BOGOTÁ."

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 09 de agosto de 2023
Alcance	Publicado el 09 de agosto de 2023
Precios de referencia	Publicado el 09 de agosto de 2023
Cronograma	Publicado el 09 de agosto de 2023
Cotización para procesos de bienes y/o servicios  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 09 de agosto de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 09 de agosto de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 09 de agosto de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta	Publicado el 09 de agosto de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 09 de agosto de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 09 de agosto de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores	Publicado el 09 de agosto de 2023
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas El oferente deberá aportar este formato junto con su propuesta económica	Publicado el 09 de agosto de 2023
Anexo Cumplimiento de SG-SST	Publicado el 09 de agosto de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 09 de agosto de 2023
Condiciones generales	Publicado el 09 de agosto de 2023
Manual de contratistas y proveedores	Publicado el 09 de agosto de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico	Publicado el 09 de agosto de 2023
Descuentos aplicables	Publicado el 09 de agosto de 2023
Ampliación de cronograma	Publicado el 10 de agosto de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 14 de agosto de 2023
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 16 de agosto de 2023
Concepto técnico y económico	Publicado el 18 de agosto de 2023
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 04 de septiembre de 2023

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-180-3

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "ADQUIRIR ELEMENTOS ÓPTICOS Y DE MEDICIÓN REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO INVESTIGACION RECONOCIMIENTO Y MÉTODOS DE CONTROL DE PRODIPLOSIS LONGIFILA EN EL CULTIVO DE TOMATE (SOLANUM LYCOPERSICUM L.) EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, PRESENTADO POR LOS PROGRAMAS ACDEMICOS INGENIERÍA AGRONÓMICA-INGENIERÍA SISTEMAS Y COMPUTACIÓN DE LA SEDE FUSAGASUGA."

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 09 de agosto de 2023
Cronograma	Publicado el 09 de agosto de 2023
Cotización para procesos de bienes y/o servicios  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 09 de agosto de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 09 de agosto de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 09 de agosto de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta	Publicado el 09 de agosto de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 09 de agosto de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 09 de agosto de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores	Publicado el 09 de agosto de 2023
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas El oferente deberá aportar este formato junto con su propuesta económica	Publicado el 09 de agosto de 2023
Anexo Cumplimiento de SG-SST	Publicado el 09 de agosto de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 09 de agosto de 2023
Condiciones generales	Publicado el 09 de agosto de 2023
Manual de contratistas y proveedores	Publicado el 09 de agosto de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico	Publicado el 09 de agosto de 2023
Descuentos aplicables	Publicado el 09 de agosto de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 10 de agosto de 2023
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 11 de agosto de 2023
Concepto técnico y económico	Publicado el 15 de agosto de 2023
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 24 de agosto de 2023
Proceso desierto	Publicado el 24 de agosto de 2023

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-190-4

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "ADQUIRIR GLICEROL LÍQUIDO PARA LA UNIDAD AGROAMBIENTAL LA ESPERANZA DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA."

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 08 de agosto de 2023
Cronograma	Publicado el 08 de agosto de 2023
Cotización para procesos de bienes y/o servicios  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 08 de agosto de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 08 de agosto de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 08 de agosto de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta	Publicado el 08 de agosto de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 08 de agosto de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 08 de agosto de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores	Publicado el 08 de agosto de 2023
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas El oferente deberá aportar este formato junto con su propuesta económica	Publicado el 08 de agosto de 2023
Anexo Cumplimiento de SG-SST	Publicado el 08 de agosto de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 08 de agosto de 2023
Condiciones generales	Publicado el 08 de agosto de 2023
Manual de contratistas y proveedores	Publicado el 08 de agosto de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico	Publicado el 08 de agosto de 2023
Descuentos aplicables	Publicado el 08 de agosto de 2023
Informe de recepción observaciones	Publicado el 09 de agosto de 2023
Informe de recepción cotizaciones	Publicado el 10 de agosto de 2023
Proceso desierto por no recepción de cotizaciones	Publicado el 11 de agosto de 2023

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-246

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "ADQUIRIR ELEMENTOS POP- PARA EL DESARROLLO DEL CONGRESO PRESENCIAL DE GRADUADOS Y LOS ENCUENTROS DIALÓGICOS CON LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA UCUNDINAMARCA DURANTE LA VIGENCIA 2023."

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 08 de agosto de 2023
Anexo imagen material POP	Publicado el 08 de agosto de 2023
Cronograma	Publicado el 08 de agosto de 2023
Cotización para procesos de bienes y/o servicios  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 08 de agosto de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 08 de agosto de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 08 de agosto de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta	Publicado el 08 de agosto de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 08 de agosto de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 08 de agosto de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores	Publicado el 08 de agosto de 2023
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas El oferente deberá aportar este formato junto con su propuesta económica	Publicado el 08 de agosto de 2023
Anexo Cumplimiento de SG-SST	Publicado el 08 de agosto de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 08 de agosto de 2023
Condiciones generales	Publicado el 08 de agosto de 2023
Manual de contratistas y proveedores	Publicado el 08 de agosto de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico	Publicado el 08 de agosto de 2023
Descuentos aplicables	Publicado el 08 de agosto de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 09 de agosto de 2023
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 14 de agosto de 2023
Concepto técnico y económico	Publicado el 16 de agosto de 2023
Resultao de subsanabilidad	Publicado el 24 de agosto de 2023

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-171-2

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "ADQUIRIR ELEMENTOS TECNOLÓGICOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN REQUERIDOS PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN "CARACTERIZACIÓN ESPECTRAL DE CULTIVOS UTILIZANDO TELEDETECCIÓN EN LA PROVINCIA DEL SUMAPAZ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA" DE LOS PROGRAMAS INGENIERÍA AGRONÓMICA Y TECNOLOGÍA EN CARTOGRAFÍA, SEDE FUSAGASUGÁ."

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 04 de agosto de 2023
Cronograma	Publicado el 04 de agosto de 2023
Cotización para procesos de bienes y/o servicios  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 04 de agosto de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 04 de agosto de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 04 de agosto de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta	Publicado el 04 de agosto de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 04 de agosto de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 04 de agosto de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores	Publicado el 04 de agosto de 2023
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas El oferente deberá aportar este formato junto con su propuesta económica	Publicado el 04 de agosto de 2023
Anexo Cumplimiento de SG-SST	Publicado el 04 de agosto de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 04 de agosto de 2023
Condiciones generales	Publicado el 04 de agosto de 2023
Manual de contratistas y proveedores	Publicado el 04 de agosto de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico	Publicado el 04 de agosto de 2023
Descuentos aplicables	Publicado el 04 de agosto de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 08 de agosto de 2023
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 10 de agosto de 2023
Aclaración informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 16 de agosto de 2023
Alcance cronograma incial	Publicado el 16 de agosto de 2023
Concepto técnico y económico	Publicado el 18 de agosto de 2023
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 12 de septiembre de 2023

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-172-3

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "ADQUIRIR EQUIPOS DE AUDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DEL CENTRO ACADÉMICO DEPORTIVO - CAD DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA."

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 04 de agosto de 2023
Cronograma	Publicado el 04 de agosto de 2023
Cotización para procesos de bienes y/o servicios  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 04 de agosto de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 04 de agosto de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 04 de agosto de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta	Publicado el 04 de agosto de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 04 de agosto de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 04 de agosto de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores	Publicado el 04 de agosto de 2023
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas El oferente deberá aportar este formato junto con su propuesta económica	Publicado el 04 de agosto de 2023
Anexo Cumplimiento de SG-SST	Publicado el 04 de agosto de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 04 de agosto de 2023
Condiciones generales	Publicado el 04 de agosto de 2023
Manual de contratistas y proveedores	Publicado el 04 de agosto de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico	Publicado el 04 de agosto de 2023
Descuentos aplicables	Publicado el 04 de agosto de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 08 de agosto de 2023
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 10 de agosto de 2023
Proceso desierto por no presentación de cotizaciones	Publicado el 10 de agosto de 2023

INVITACIÓN PÚBLICA 020

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (REPUESTOS Y MANO DE OBRA) DE LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA".

Términos de referencia	Publicado el 03 de agosto de 2023
Anexo especificaciones técnicas	Publicado el 03 de agosto de 2023
Anexo precios de referencia	Publicado el 03 de agosto de 2023
Formatos	Publicado el 03 de agosto de 2023
Formato anticorrupción y antisoborno El oferente deberá aportar este formato junto con su propuesta económica	Publicado el 03 de agosto de 2023
Formato Oferta económica	Publicado el 03 de agosto de 2023
Carta de compromiso para contratistas	Publicado el 03 de agosto de 2023
Autorización Tratamiento Datos	Publicado el 03 de agosto de 2023
Acuerdo de confiencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 03 de agosto de 2023
Guía para manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 03 de agosto de 2023
justificación de análisis de tracto sucesivo	Publicado el 03 de agosto de 2023
Condiciones generales	Publicado el 03 de agosto de 2023
Manual de contratistas y proveedores	Publicado el 03 de agosto de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentasde cobro  Documento informativo	Publicado el 03 de agosto de 2023
Descuentos aplicables  Documento informativo	Publicado el 03 de agosto de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 04 de agosto de 2023
Respuesta a observaciones	Publicado el 09 de agosto de 2023
Adenda 01	Publicado el 09 de agosto de 2023
Adenda 02	Publicado el 10 de agosto de 2023
Informe de recepción de propuestas	Publicado el 15 de agosto de 2023
Adenda 03	Publicado el 17 de agosto de 2023
Evaluación técnica habilitante	Publicado el 22 de agosto de 2023
Evaluación jurídica habilitante	Publicado el 22 de agosto de 2023
Evaluación financiera habilitante	Publicado el 22 de agosto de 2023
Subsanabilidad evaluación técnica	Publicado el 29 de agosto de 2023
Subsanabilidad evaluación jurídica	Publicado el 29 de agosto de 2023
Evaluación económica	Publicado el 31 de agosto de 2023
Evaluación de incentivos	Publicado el 31 de agosto de 2023
Evaluación técnica adicional	Publicado el 31 de agosto de 2023
Adenda 04	Publicado el 06 de septiembre de 2023
Informe final	Publicado el 06 de septiembre de 2023

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-231

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "ADQUIRIR ABONOS, PLAGUICIDAS, PRODUCTOS DE FORRAJE E INSUMOS UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES EN LA SEDE FUSAGASUGA DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA."

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 02 de agosto de 2023
Precios de referencia	Publicado el 02 de agosto de 2023
Cronograma	Publicado el 02 de agosto de 2023
Cotización para procesos de bienes y/o servicios  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 02 de agosto de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 02 de agosto de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 02 de agosto de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta	Publicado el 02 de agosto de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 02 de agosto de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 02 de agosto de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores	Publicado el 02 de agosto de 2023
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas El oferente deberá aportar este formato junto con su propuesta económica	Publicado el 02 de agosto de 2023
Anexo Cumplimiento de SG-SST	Publicado el 02 de agosto de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 02 de agosto de 2023
Condiciones generales	Publicado el 02 de agosto de 2023
Manual de contratistas y proveedores	Publicado el 02 de agosto de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico	Publicado el 02 de agosto de 2023
Descuentos aplicables	Publicado el 02 de agosto de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 03 de agosto de 2023
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 08 de agosto de 2023
Concepto técnico y económico	Publicado el 11 de agosto de 2023
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 17 de agosto de 2023

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-233

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "ADQUIRIR MATERIAL VEGETAL PARA ADELANTAR JORNADAS DE REFORESTACIÓN, IMPLEMENTACIÓN DE CERCAS VIVAS, COMPENSACIONES SOLICITADAS POR AUTORIDAD AMBIENTAL PARA LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA."

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 02 de agosto de 2023
Anexo 1	Publicado el 02 de agosto de 2023
Precios de referencia	Publicado el 02 de agosto de 2023
Cronograma	Publicado el 02 de agosto de 2023
Cotización para procesos de bienes y/o servicios  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 02 de agosto de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 02 de agosto de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 02 de agosto de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta	Publicado el 02 de agosto de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 02 de agosto de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 02 de agosto de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores	Publicado el 02 de agosto de 2023
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas El oferente deberá aportar este formato junto con su propuesta económica	Publicado el 02 de agosto de 2023
Anexo Cumplimiento de SG-SST	Publicado el 02 de agosto de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 02 de agosto de 2023
Condiciones generales	Publicado el 02 de agosto de 2023
Manual de contratistas y proveedores	Publicado el 02 de agosto de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico	Publicado el 02 de agosto de 2023
Descuentos aplicables	Publicado el 02 de agosto de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 03 de agosto de 2023
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 08 de agosto de 2023
Proceso desierto por no presentación de cotizaciones	Publicado el 08 de agosto de 2023

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-237

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "ADQUIRIR PUERTAS INTELIGENTES PARA LAS AULAS CAMPOS DE APRENDIZAJE INSTITUCIONAL (CAI), EN LA SEDE, SECCIONAL Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA."

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 02 de agosto de 2023
Cronograma	Publicado el 02 de agosto de 2023
Cotización para procesos de bienes y/o servicios  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 02 de agosto de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 02 de agosto de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 02 de agosto de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta	Publicado el 02 de agosto de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 02 de agosto de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 02 de agosto de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores	Publicado el 02 de agosto de 2023
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas El oferente deberá aportar este formato junto con su propuesta económica	Publicado el 02 de agosto de 2023
Anexo Cumplimiento de SG-SST	Publicado el 02 de agosto de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 02 de agosto de 2023
Condiciones generales	Publicado el 02 de agosto de 2023
Manual de contratistas y proveedores	Publicado el 02 de agosto de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico	Publicado el 02 de agosto de 2023
Descuentos aplicables	Publicado el 02 de agosto de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 03 de agosto de 2023
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 08 de agosto de 2023
Concepto técnico y económico	Publicado el 10 de agosto de 2023

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-230

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "ACTUALIZACIÓN DE LA LICENCIA DEL SOFTWARE IBM SPSS PARA LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA."

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 02 de agosto de 2023
Cronograma	Publicado el 02 de agosto de 2023
Cotización para procesos de bienes y/o servicios  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 02 de agosto de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 02 de agosto de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 02 de agosto de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta	Publicado el 02 de agosto de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 02 de agosto de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 02 de agosto de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores	Publicado el 02 de agosto de 2023
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas El oferente deberá aportar este formato junto con su propuesta económica	Publicado el 02 de agosto de 2023
Anexo Cumplimiento de SG-SST	Publicado el 02 de agosto de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 02 de agosto de 2023
Condiciones generales	Publicado el 02 de agosto de 2023
Manual de contratistas y proveedores	Publicado el 02 de agosto de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico	Publicado el 02 de agosto de 2023
Descuentos aplicables	Publicado el 02 de agosto de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 03 de agosto de 2023
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 08 de agosto de 2023
Concepto técnico y económico	Publicado el 10 de agosto de 2023
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 23 de agosto de 2023

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-222

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "CONTRATAR SERVICIO DE BIBLIOTECA DIGITAL MULTIEDITORIAL MULTIUSUARIO PARA LAS BIBLIOTECAS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EN SU SEDE SECCIONALES Y EXTENSIONES."

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 01 de agosto de 2023
Alcance	Publicado el 01 de agosto de 2023
Lista de títulos	Publicado el 01 de agosto de 2023
Cronograma	Publicado el 01 de agosto de 2023
Cotización para procesos de bienes y/o servicios  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 01 de agosto de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 01 de agosto de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 01 de agosto de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta	Publicado el 01 de agosto de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 01 de agosto de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 01 de agosto de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores	Publicado el 01 de agosto de 2023
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas El oferente deberá aportar este formato junto con su propuesta económica	Publicado el 01 de agosto de 2023
Anexo Cumplimiento de SG-SST	Publicado el 01 de agosto de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 01 de agosto de 2023
Condiciones generales	Publicado el 01 de agosto de 2023
Manual de contratistas y proveedores	Publicado el 01 de agosto de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico	Publicado el 01 de agosto de 2023
Descuentos aplicables	Publicado el 01 de agosto de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 03 de agosto de 2023
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 08 de agosto de 2023
Concepto técnico y económico	Publicado el 08 de agosto de 2023

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-197

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "ADQUIRIR EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA DOTACIÓN DE LOS ESPACIOS ACADÉMICOS ORLANDO FALLS BORDA, MAPOTECA, LABORATORIO DE TELEMÁTICA, DESARROLLO DE SOFTWARE Y LA VIRTUALIZACIÓN EN LA SEDE FUSAGASUGÁ; Y EL LABORATORIO DE FÁBRICA DE SOFTWARE EN LA EXTENSIÓN SOACHA DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA."

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 01 de agosto de 2023
Cronograma	Publicado el 01 de agosto de 2023
Cotización para procesos de bienes y/o servicios  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 01 de agosto de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 01 de agosto de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 01 de agosto de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta	Publicado el 01 de agosto de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 01 de agosto de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 01 de agosto de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores	Publicado el 01 de agosto de 2023
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas El oferente deberá aportar este formato junto con su propuesta económica	Publicado el 01 de agosto de 2023
Anexo Cumplimiento de SG-SST	Publicado el 01 de agosto de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 01 de agosto de 2023
Condiciones generales	Publicado el 01 de agosto de 2023
Manual de contratistas y proveedores	Publicado el 01 de agosto de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico	Publicado el 01 de agosto de 2023
Descuentos aplicables	Publicado el 01 de agosto de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 04 de agosto de 2023
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 08 de agosto de 2023
Ampliación de cronograma	Publicado el 10 de agosto de 2023
Concepto técnico y económico	Publicado el 11 de agosto de 2023
Proceso desierto	Publicado el 15 de agosto de 2023

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-211-2

En atención a la circular 001 de 9 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "RENOVAR LICENCIAS ACROBAT PRO DC POR UN AÑO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LA EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA."

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 31 de julio de 2023
Cronograma	Publicado el 31 de julio de 2023
Cotización para procesos de bienes y/o servicios  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 31 de julio de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 31 de julio de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 31 de julio de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta	Publicado el 31 de julio de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 31 de julio de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 31 de julio de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas	Publicado el 31 de julio de 2023
Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo	Publicado el 31 de julio de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 31 de julio de 2023
Condiciones generales	Publicado el 31 de julio de 2023
Manual de contratistas y proveedores	Publicado el 31 de julio de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico	Publicado el 31 de julio de 2023
Descuentos aplicables	Publicado el 31 de julio de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 01 de agosto de 2023
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 04 de agosto de 2023
Concepto técnico y económico	Publicado el 04 de agosto de 2023

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-200-2

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "ADQUIRIR ROBOT EDUCATIVO REQUERIDO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: "APLICACIÓN DE LA ROBÓTICA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DEL RAZONAMIENTO LÓGICO Y ANALÍTICO EN NIÑOS DE ZONAS RURALES DE FUSAGASUGÁ" PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y FACULTAD DE INGENIERÍA, PROGRAMAS DE INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACION - INGENIERIA AGRONOMICA."

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 31 de julio de 2023
Cronograma	Publicado el 31 de julio de 2023
Cotización para procesos de bienes y/o servicios  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 31 de julio de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 31 de julio de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 31 de julio de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta	Publicado el 31 de julio de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 31 de julio de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 31 de julio de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas	Publicado el 31 de julio de 2023
Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo	Publicado el 31 de julio de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 31 de julio de 2023
Condiciones generales	Publicado el 31 de julio de 2023
Manual de contratistas y proveedores	Publicado el 31 de julio de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico	Publicado el 31 de julio de 2023
Descuentos aplicables	Publicado el 31 de julio de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 01 de agosto de 2023
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 03 de agosto de 2023
Proceso desierto por no presentación de cotizaciones	Publicado el 03 de agosto de 2023

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-239

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REFERENCIAS SELECCIONADAS DE TINTAS, TÓNER Y CARTUCHOS PARA EL SUMINISTRO EN LAS OFICINAS DE LA SEDE FUSAGASUGÁ, EXTENSIONES; CHÍA, SOACHA, FACATATIVÁ, ZIPAQUIRÁ, EN BOGOTÁ; CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO Y OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES Y RELACIONES INSTITUCIONALES, DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, EN CALIDAD DE ORIGINALES".

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 31 de julio de 2023
Anexo 1 Referencias Seleccionadas Tintas y Toner	Publicado el 31 de julio de 2023
Anexo 2 Bolsa Contrato	Publicado el 31 de julio de 2023
Precios de referencia	Publicado el 31 de julio de 2023
Cronograma	Publicado el 31 de julio de 2023
Cotización para procesos de bienes y/o servicios  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 31 de julio de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 31 de julio de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 31 de julio de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta	Publicado el 31 de julio de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 31 de julio de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 31 de julio de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas	Publicado el 31 de julio de 2023
Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo	Publicado el 31 de julio de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 31 de julio de 2023
Condiciones generales	Publicado el 31 de julio de 2023
Manual de contratistas y proveedores	Publicado el 31 de julio de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico	Publicado el 31 de julio de 2023
Descuentos aplicables	Publicado el 31 de julio de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 02 agosto de 2023
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 09 agosto de 2023
Concepto técnico y económico	Publicado el 10 agosto de 2023
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 24 agosto de 2023

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-201

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA EXTENSIÓN ZIPAQUIRÁ DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA".

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 31 de julio de 2023
Cronograma	Publicado el 31 de julio de 2023
Cotización para procesos de bienes y/o servicios  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 31 de julio de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 31 de julio de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 31 de julio de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta	Publicado el 31 de julio de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 31 de julio de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 31 de julio de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas	Publicado el 31 de julio de 2023
Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo	Publicado el 31 de julio de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 31 de julio de 2023
Condiciones generales	Publicado el 31 de julio de 2023
Manual de contratistas y proveedores	Publicado el 31 de julio de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico	Publicado el 31 de julio de 2023
Descuentos aplicables	Publicado el 31 de julio de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 01 de agosto de 2023
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 04 de agosto de 2023
Concepto técnico y económico	Publicado el 09 de agosto de 2023
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 15 de agosto de 2023
Aclaración resultado de subsanabilidad	Publicado el 25 de agosto de 2023

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-243

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "CONTRATAR LA RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN AL SISTEMA CROSSREF PARA LA ASIGNACIÓN DE CODIGOS DOI DE LAS PUBLICACIONES GENERADAS POR LA EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA".

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 28 de julio de 2023
Cronograma	Publicado el 28 de julio de 2023
Cotización para procesos de bienes y/o servicios  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 28 de julio de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 28 de julio de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 28 de julio de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta	Publicado el 28 de julio de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 28 de julio de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 28 de julio de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas	Publicado el 28 de julio de 2023
Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo	Publicado el 28 de julio de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 28 de julio de 2023
Condiciones generales	Publicado el 28 de julio de 2023
Manual de contratistas y proveedores	Publicado el 28 de julio de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico	Publicado el 28 de julio de 2023
Descuentos aplicables	Publicado el 28 de julio de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 01 de agosto de 2023
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 04 de agosto de 2023
Concepto técnico y económico	Publicado el 09 de agosto de 2023
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 22 de agosto de 2023

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-192-3

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "ADQUIRIR MOBILIARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CENTRO ACADÉMICO DEPORTIVO CAD DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE FUSAGASUGÁ".

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 27 de julio de 2023
Cronograma	Publicado el 27 de julio de 2023
Cotización para procesos de bienes y/o servicios  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 27 de julio de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 27 de julio de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 27 de julio de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta	Publicado el 27 de julio de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 27 de julio de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 27 de julio de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas	Publicado el 27 de julio de 2023
Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo	Publicado el 27 de julio de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 27 de julio de 2023
Condiciones generales	Publicado el 27 de julio de 2023
Manual de contratistas y proveedores	Publicado el 27 de julio de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico	Publicado el 27 de julio de 2023
Descuentos aplicables	Publicado el 27 de julio de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 28 de julio de 2023
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 01 de agosto de 2023
Concepto técnico y económico	Publicado el 03 de agosto de 2023
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 16 de agosto de 2023

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-219-2

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "CONTRATAR SERVICIO SISTEMA ESTADÍSTICO DE USO Y CONSULTA DE RECURSOS PARA LOS CENTROS DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y EL APRENDIZAJE DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EN SU SEDE, SECCIONALES Y EXTENSIONES".

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 26 de julio de 2023
Cronograma	Publicado el 26 de julio de 2023
Cotización para procesos de bienes y/o servicios  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 26 de julio de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 26 de julio de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 26 de julio de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta	Publicado el 26 de julio de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 26 de julio de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 26 de julio de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas	Publicado el 26 de julio de 2023
Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo	Publicado el 26 de julio de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 26 de julio de 2023
Condiciones generales	Publicado el 26 de julio de 2023
Manual de contratistas y proveedores	Publicado el 26 de julio de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico	Publicado el 26 de julio de 2023
Descuentos aplicables	Publicado el 26 de julio de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 27 de julio de 2023
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 28 de julio de 2023
Concepto técnico y económico	Publicado el 01 de agosto de 2023
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 08 de agosto de 2023

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-200

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "ADQUIRIR ROBOT EDUCATIVO REQUERIDO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: "APLICACIÓN DE LA ROBÓTICA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DEL RAZONAMIENTO LÓGICO Y ANALÍTICO EN NIÑOS DE ZONAS RURALES DE FUSAGASUGÁ" PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y FACULTAD DE INGENIERÍA, PROGRAMAS DE INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACION - INGENIERIA AGRONOMICA".

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 25 de julio de 2023
Cronograma	Publicado el 25 de julio de 2023
Cotización para procesos de bienes y/o servicios  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 25 de julio de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 25 de julio de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 25 de julio de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta	Publicado el 25 de julio de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 25 de julio de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 25 de julio de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas	Publicado el 25 de julio de 2023
Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo	Publicado el 25 de julio de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 25 de julio de 2023
Condiciones generales	Publicado el 25 de julio de 2023
Manual de contratistas y proveedores	Publicado el 25 de julio de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico	Publicado el 25 de julio de 2023
Descuentos aplicables	Publicado el 25 de julio de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 26 de julio de 2023
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 28 de julio de 2023
Proceso desierto por no presentación de cotizaciones	Publicado el 28 de julio de 2023

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-236

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "CONTRATAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA ESTUDIANTE EMBAJADOR MOVILIDAD ENTRANTE, EXTENSIÓN FACATATIVÁ PARA EL SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO 2023-2".

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 24 de julio de 2023
Alcance	Publicado el 24 de julio de 2023
Cronograma	Publicado el 24 de julio de 2023
Cotización para procesos de bienes y/o servicios  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 24 de julio de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 24 de julio de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 24 de julio de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta	Publicado el 24 de julio de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 24 de julio de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 24 de julio de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas	Publicado el 24 de julio de 2023
Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo	Publicado el 24 de julio de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 24 de julio de 2023
Condiciones generales	Publicado el 24 de julio de 2023
Manual de contratistas y proveedores	Publicado el 24 de julio de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico	Publicado el 24 de julio de 2023
Descuentos aplicables	Publicado el 24 de julio de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 25 de julio de 2023
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 26 de julio de 2023
Concepto técnico y económico	Publicado el 26 de julio de 2023
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 27 de julio de 2023

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-235

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "CONTRATAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA ESTUDIANTE EMBAJADOR MOVILIDAD ENTRANTE, SECCIONAL GIRARDOT PARA EL SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO 2023-2".

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 24 de julio de 2023
Alcance	Publicado el 24 de julio de 2023
Cronograma	Publicado el 24 de julio de 2023
Cotización para procesos de bienes y/o servicios  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 24 de julio de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 24 de julio de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 24 de julio de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta	Publicado el 24 de julio de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 24 de julio de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 24 de julio de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas	Publicado el 24 de julio de 2023
Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo	Publicado el 24 de julio de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 24 de julio de 2023
Condiciones generales	Publicado el 24 de julio de 2023
Manual de contratistas y proveedores	Publicado el 24 de julio de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico	Publicado el 24 de julio de 2023
Descuentos aplicables	Publicado el 24 de julio de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 25 de julio de 2023
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 26 de julio de 2023
Concepto técnico y económico	Publicado el 26 de julio de 2023
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 27 de julio de 2023

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-234

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "CONTRATAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA ESTUDIANTE EMBAJADOR MOVILIDAD ENTRANTE, SEDE FUSAGASUGÁ PARA EL SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO 2023".

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 24 de julio de 2023
Alcance	Publicado el 24 de julio de 2023
Cronograma	Publicado el 24 de julio de 2023
Cotización para procesos de bienes y/o servicios  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 24 de julio de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 24 de julio de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 24 de julio de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta	Publicado el 24 de julio de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 24 de julio de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 24 de julio de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas	Publicado el 24 de julio de 2023
Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo	Publicado el 24 de julio de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 24 de julio de 2023
Condiciones generales	Publicado el 24 de julio de 2023
Manual de contratistas y proveedores	Publicado el 24 de julio de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico	Publicado el 24 de julio de 2023
Descuentos aplicables	Publicado el 24 de julio de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 25 de julio de 2023
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 26 de julio de 2023
Concepto técnico y económico	Publicado el 26 de julio de 2023

 

INVITACIÓN PÚBLICA 017

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "PRESTAR EL SERVICIO DE COLOCATION PARA EL DATA CENTER PRINCIPAL Y DE CONECTIVIDAD MEDIANTE TECNOLOGÍA SD-WAN, INTERNET DEDICADO Y SEGURIDAD PERIMETRAL DISTRIBUIDA LOCALMENTE EN LAS UNIDADES REGIONALES Y DE GESTIÓN CENTRALIZADA EN DATA CENTER, PARA LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA".

Términos de referencia	Publicado el 24 de julio de 2023
Anexo especificaciones técnicas	Publicado el 24 de julio de 2023
Formatos	Publicado el 24 de julio de 2023
Formato Oferta económica	Publicado el 24 de julio de 2023
Carta de compromiso para contratistas	Publicado el 24 de julio de 2023
Autorización Tratamiento Datos	Publicado el 24 de julio de 2023
Acuerdo de confiencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 24 de julio de 2023
Guía para manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 24 de julio de 2023
justificación de análisis de tracto sucesivo	Publicado el 24 de julio de 2023
Condiciones generales	Publicado el 24 de julio de 2023
Manual de contratistas y proveedores	Publicado el 24 de julio de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentasde cobro  Documento informativo	Publicado el 24 de julio de 2023
Descuentos aplicables  Documento informativo	Publicado el 24 de julio de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 27 de julio de 2023
Respuesta a observaciones	Publicado el 31 de julio de 2023
Adenda 01	Publicado el 31 de julio de 2023
Anexo traslado de equipos datacenter	Publicado el 31 de julio de 2023
Informe de recepción de ofertas	Publicado el 08 de agosto de 2023
Evaluación técnica habilitante	Publicado el 14 de agosto de 2023
Evaluación jurídica habilitante	Publicado el 14 de agosto de 2023
Evaluación financiera habilitante	Publicado el 14 de agosto de 2023
Respuesta a observaciones	Publicado el 18 de agosto de 2023
Subsanabilidad evauación jurídica	Publicado el 18 de agosto de 2023
Evaluación económica	Publicado el 23 de agosto de 2023
Evaluación técnica adicional	Publicado el 23 de agosto de 2023
Evaluación de incentivos	Publicado el 23 de agosto de 2023
Informe final	Publicado el 01 de septiembre de 2023

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-176

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "CONTRATAR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL EN MATERIAL PUBLICITARIO PARA LOS INCENTIVOS DE LAS JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN EN SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN".

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 24 de julio de 2023
Cronograma	Publicado el 24 de julio de 2023
Cotización para procesos de bienes y/o servicios  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 24 de julio de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 24 de julio de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 24 de julio de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta	Publicado el 24 de julio de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 24 de julio de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 24 de julio de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas	Publicado el 24 de julio de 2023
Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo	Publicado el 24 de julio de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 24 de julio de 2023
Condiciones generales	Publicado el 24 de julio de 2023
Manual de contratistas y proveedores	Publicado el 24 de julio de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico	Publicado el 24 de julio de 2023
Descuentos aplicables	Publicado el 24 de julio de 2023
Indforme de recepción de obervaciones	Publicado el 25 de julio de 2023
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 28 de julio de 2023
Concepto técnico y económico	Publicado el 01 de agosto de 2023
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 15 de agosto de 2023

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-218

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "CONTRATAR SERVICIO DE PLATAFORMA ELECTRÓNICA MULTIDISCIPLINAR PARA LOS PROGRAMAS DE PREGRADO POSGRADO Y MAESTRÍA QUE OFERTA LA UNIVERSIDAD CUNDINAMARCA EN SEDE, SECCIONALES Y EXTENSIONES".

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 21 de julio de 2023
Cronograma	Publicado el 21 de julio de 2023
Cotización para procesos de bienes y/o servicios  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 21 de julio de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 21 de julio de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 21 de julio de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta	Publicado el 21 de julio de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 21 de julio de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 21 de julio de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas	Publicado el 21 de julio de 2023
Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo	Publicado el 21 de julio de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 21 de julio de 2023
Condiciones generales	Publicado el 21 de julio de 2023
Manual de contratistas y proveedores	Publicado el 21 de julio de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico	Publicado el 21 de julio de 2023
Descuentos aplicables	Publicado el 21 de julio de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 27 de julio de 2023
Informe de recepción de cotizacones	Publicado el 27 de julio de 2023
Concpeto técnico y económico	Publicado el 31 de julio de 2023

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-190-3

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "ADQUIRIR GLICEROL LÍQUIDO PARA LA UNIDAD AGROAMBIENTAL LA ESPERANZA DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA".

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 21 de julio de 2023
Cronograma	Publicado el 21 de julio de 2023
Cotización para procesos de bienes y/o servicios  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 21 de julio de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 21 de julio de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 21 de julio de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta	Publicado el 21 de julio de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 21 de julio de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 21 de julio de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas	Publicado el 21 de julio de 2023
Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo	Publicado el 21 de julio de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 21 de julio de 2023
Condiciones generales	Publicado el 21 de julio de 2023
Manual de contratistas y proveedores	Publicado el 21 de julio de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico	Publicado el 21 de julio de 2023
Descuentos aplicables	Publicado el 21 de julio de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 24 de julio de 2023
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 26 de julio de 2023
Concepto técnico y económico	Publicado el 28 de julio de 2023
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 03 de agosto de 2023
Proceso declarado desierto	Publicado el 03 de agosto de 2023

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-220

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "CONTRATAR SERVICIO DE RECURSO ELECTRÓNICO ESPECIALIZADO PARA EL PROGRAMA DE MÚSICA QUE OFERTA LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EN LA EXTENSIÓN ZIPAQUIRÁ".

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 21 de julio de 2023
Cronograma	Publicado el 21 de julio de 2023
Cotización para procesos de bienes y/o servicios  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 21 de julio de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 21 de julio de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 21 de julio de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta	Publicado el 21 de julio de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 21 de julio de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 21 de julio de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas	Publicado el 21 de julio de 2023
Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo	Publicado el 21 de julio de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 21 de julio de 2023
Condiciones generales	Publicado el 21 de julio de 2023
Manual de contratistas y proveedores	Publicado el 21 de julio de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico	Publicado el 21 de julio de 2023
Descuentos aplicables	Publicado el 21 de julio de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 25 de julio de 2023
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 28 de julio de 2023
Concepto técnico y económico	Publicado el 28 de julio de 2023
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 04 de agosto de 2023

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-180-2

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "ADQUIRIR ELEMENTOS ÓPTICOS Y DE MEDICIÓN REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO INVESTIGACION RECONOCIMIENTO Y MÉTODOS DE CONTROL DE PRODIPLOSIS LONGIFILA EN EL CULTIVO DE TOMATE (SOLANUM LYCOPERSICUM L.) EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, PRESENTADO POR LOS PROGRAMAS ACDEMICOS INGENIERÍA AGRONÓMICA-INGENIERÍA SISTEMAS Y COMPUTACIÓN DE LA SEDE FUSAGASUGA".

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 21 de julio de 2023
Cronograma	Publicado el 21 de julio de 2023
Cotización para procesos de bienes y/o servicios  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 21 de julio de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 21 de julio de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 21 de julio de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta	Publicado el 21 de julio de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 21 de julio de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 21 de julio de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas	Publicado el 21 de julio de 2023
Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo	Publicado el 21 de julio de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 21 de julio de 2023
Condiciones generales	Publicado el 21 de julio de 2023
Manual de contratistas y proveedores	Publicado el 21 de julio de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico	Publicado el 21 de julio de 2023
Descuentos aplicables	Publicado el 21 de julio de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 24 de julio de 2023
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 26 de julio de 2023
Concepto técnico y económico	Publicado el 28 de julio de 2023
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 03 de agosto de 2023
Proceso declarado desierto	Publicado el 03 de agosto de 2023

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-207-2

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "ADQUIRIR EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE HIDRÁULICA, MECÁNICA DE FLUIDOS Y RECURSO SUELO - AIRE DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD CUNDINAMARCA, SECCIONAL GIRARDOT".

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 21 de julio de 2023
Cronograma	Publicado el 21 de julio de 2023
Cotización para procesos de bienes y/o servicios  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 21 de julio de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 21 de julio de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 21 de julio de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta	Publicado el 21 de julio de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 21 de julio de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 21 de julio de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas	Publicado el 21 de julio de 2023
Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo	Publicado el 21 de julio de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 21 de julio de 2023
Condiciones generales	Publicado el 21 de julio de 2023
Manual de contratistas y proveedores	Publicado el 21 de julio de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico	Publicado el 21 de julio de 2023
Descuentos aplicables	Publicado el 21 de julio de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 24 de julio de 2023
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 27 de julio de 2023
Concepto técnico y económico	Publicado el 01 de agosto de 2023
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 14 de agosto de 2023

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-212

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "CONTRATAR EL SERVICIO LOGÍSTICO PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y VOLUNTARIOS PARTICIPANTES DE LAS INMERSIONES LINGÜÍSTICAS Y EL VOLUNTARIADO INTERNACIONAL 2023".

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 19 de julio de 2023
Alcance	Publicado el 19 de julio de 2023
Cronograma	Publicado el 19 de julio de 2023
Cotización para procesos de bienes y/o servicios  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 19 de julio de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 19 de julio de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 19 de julio de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta	Publicado el 19 de julio de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 19 de julio de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 19 de julio de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas	Publicado el 19 de julio de 2023
Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo	Publicado el 19 de julio de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 19 de julio de 2023
Condiciones generales	Publicado el 19 de julio de 2023
Manual de contratistas y proveedores	Publicado el 19 de julio de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico	Publicado el 19 de julio de 2023
Descuentos aplicables	Publicado el 19 de julio de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 21 de julio de 2023
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 24 de julio de 2023
Concepto técnico y económico	Publicado el 24 de julio de 2023
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 26 de julio de 2023

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-181-2

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "CONTRATAR EL SERVICIO DE CARACTERIZACIÓN Y PRUEBAS DE INFILTRACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, EVACUACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS DE POZO SÉPTICO CON ENTREGA DE CERTIFICACIÓN EN LA UNIDAD AGROAMBIENTAL LA ESPERANZA DE FUSAGASUGÁ DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA".

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 19 de julio de 2023
Especificaciones técnicas	Publicado el 19 de julio de 2023
Anexo precios de referencia	Publicado el 19 de julio de 2023
Cronograma	Publicado el 19 de julio de 2023
Cotización para procesos de bienes y/o servicios  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 19 de julio de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 19 de julio de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 19 de julio de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta	Publicado el 19 de julio de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 19 de julio de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 19 de julio de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas	Publicado el 19 de julio de 2023
Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo	Publicado el 19 de julio de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 19 de julio de 2023
Condiciones generales	Publicado el 19 de julio de 2023
Manual de contratistas y proveedores	Publicado el 19 de julio de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico	Publicado el 19 de julio de 2023
Descuentos aplicables	Publicado el 19 de julio de 2023
Informe de recepción observaciones	Publicado el 24 de julio de 2023
Informe de recepción cotizaciones	Publicado el 26 de julio de 2023
Concepto técnico y económico	Publicado el 28 de julio de 2023
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 14 de agosto de 2023

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-217

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "CONTRATAR SERVICIO DE BASE DE DATOS MULTIDISCIPLINAR Y BIBLIOTECA EN LÍNEA PARA EL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, INGENIERÍA AGRONÓMICA HE INGENIERÍA AMBIENTAL QUE OFERTA LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EN SU SEDE SECCIONALES Y EXTENSIONES".

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 19 de julio de 2023
Especificaciones técnicas	Publicado el 19 de julio de 2023
Cronograma	Publicado el 19 de julio de 2023
Cotización para procesos de bienes y/o servicios  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 19 de julio de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 19 de julio de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 19 de julio de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta	Publicado el 19 de julio de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 19 de julio de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 19 de julio de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas	Publicado el 19 de julio de 2023
Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo	Publicado el 19 de julio de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 19 de julio de 2023
Condiciones generales	Publicado el 19 de julio de 2023
Manual de contratistas y proveedores	Publicado el 19 de julio de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico	Publicado el 19 de julio de 2023
Descuentos aplicables	Publicado el 19 de julio de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 21 de julio de 2023
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 25 de julio de 2023
Concepto técnico y económico	Publicado el 27 de julio de 2023
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 03 de agosto de 2023

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-225

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "CONTRATAR SERVICIO BIBLIOTECA DIGITAL MULTIDISCIPLINAR PARA LOS PROGRAMAS QUE OFERTA LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EN SU SEDE, SECCIONALES Y EXTENSIONES".

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 18 de julio de 2023
Lista de títulos	Publicado el 18 de julio de 2023
Cronograma	Publicado el 18 de julio de 2023
Cotización para procesos de bienes y/o servicios  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 18 de julio de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 18 de julio de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 18 de julio de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta	Publicado el 18 de julio de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 18 de julio de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 18 de julio de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas	Publicado el 18 de julio de 2023
Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo	Publicado el 18 de julio de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 18 de julio de 2023
Condiciones generales	Publicado el 18 de julio de 2023
Manual de contratistas y proveedores	Publicado el 18 de julio de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico	Publicado el 18 de julio de 2023
Descuentos aplicables	Publicado el 18 de julio de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 19 de julio de 2023
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 24 de julio de 2023
Concepto técnico y económico	Publicado el 26 de julio de 2023
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 28 de septiembre de 2023

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-228

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "Contratar servicio de base de datos bibliográfica multidisciplinar en literatura mundial de revistas electrónicaspara las bibliotecas de la Universidad de Cundinamarca en sede, seccionales y extensiones".

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 18 de julio de 2023
Cronograma	Publicado el 18 de julio de 2023
Cotización para procesos de bienes y/o servicios  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 18 de julio de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 18 de julio de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 18 de julio de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta	Publicado el 18 de julio de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 18 de julio de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 18 de julio de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas	Publicado el 18 de julio de 2023
Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo	Publicado el 18 de julio de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 18 de julio de 2023
Condiciones generales	Publicado el 18 de julio de 2023
Manual de contratistas y proveedores	Publicado el 18 de julio de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico	Publicado el 18 de julio de 2023
Descuentos aplicables	Publicado el 18 de julio de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 19 de julio de 2023
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 24 de julio de 2023
Concepto técnico y económico	Publicado el 26 de julio de 2023

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-219

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "CONTRATAR SERVICIO SISTEMA ESTADÍSTICO DE USO Y CONSULTA DE RECURSOS PARA LOS CENTROS DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y EL APRENDIZAJE DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EN SU SEDE, SECCIONALES Y EXTENSIONES".

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 18 de julio de 2023
Cronograma	Publicado el 18 de julio de 2023
Cotización para procesos de bienes y/o servicios  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 18 de julio de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 18 de julio de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 18 de julio de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta	Publicado el 18 de julio de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 18 de julio de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 18 de julio de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas	Publicado el 18 de julio de 2023
Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo	Publicado el 18 de julio de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 18 de julio de 2023
Condiciones generales	Publicado el 18 de julio de 2023
Manual de contratistas y proveedores	Publicado el 18 de julio de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico	Publicado el 18 de julio de 2023
Descuentos aplicables	Publicado el 18 de julio de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 19 de julio de 2023
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 24 de julio de 2023
Proceso desierto por no recepción de cotizaciones	Publicado el 24 de julio de 2023

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-192-2

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "ADQUIRIR MOBILIARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CENTRO ACADÉMICO DEPORTIVO CAD DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE FUSAGASUGÁ".

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 17 de julio de 2023
Cronograma	Publicado el 17 de julio de 2023
Cotización para procesos de bienes y/o servicios  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 17 de julio de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 17 de julio de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 17 de julio de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta	Publicado el 17 de julio de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 17 de julio de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 17 de julio de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas	Publicado el 17 de julio de 2023
Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo	Publicado el 17 de julio de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 17 de julio de 2023
Condiciones generales	Publicado el 17 de julio de 2023
Manual de contratistas y proveedores	Publicado el 17 de julio de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico	Publicado el 17 de julio de 2023
Descuentos aplicables	Publicado el 17 de julio de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 18 de julio de 2023
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 24 de julio de 2023
Informe declaratoria de desierta	Publicado el 25 de julio de 2023

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-110

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "RENOVAR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO DE ANTIVIRUS PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EN SU SEDE, SECCIONALES Y EXTENSIONES".

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 14 de julio de 2023
Especificaciones técnicas	Publicado el 14 de julio de 2023
Cronograma	Publicado el 14 de julio de 2023
Cotización para procesos de bienes y/o servicios  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 14 de julio de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 14 de julio de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 14 de julio de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta	Publicado el 14 de julio de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 14 de julio de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 14 de julio de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas	Publicado el 14 de julio de 2023
Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo	Publicado el 14 de julio de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 14 de julio de 2023
Condiciones generales	Publicado el 14 de julio de 2023
Manual de contratistas y proveedores	Publicado el 14 de julio de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico	Publicado el 14 de julio de 2023
Descuentos aplicables	Publicado el 14 de julio de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 18 de julio de 2023
Respuesta a observaciones	Publicado el 19 de julio de 2023
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 21 de julio de 2023
Concepto técnico y económico	Publicado el 24 de julio de 2023

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-214

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "ADQUIRIR MOBILIARIO PARA LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN ORLANDO FALS BORDA, ERNESTO GUHL, LABORATORIO PARA DESARROLLO DE SOFTWARE Y LA VIRTUALIZACIÓN DE LA SEDE FUSAGASUGÁ, DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA".

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 14 de julio de 2023
Cronograma	Publicado el 14 de julio de 2023
Cotización para procesos de bienes y/o servicios  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 14 de julio de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 14 de julio de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 14 de julio de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta	Publicado el 14 de julio de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 14 de julio de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 14 de julio de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas	Publicado el 14 de julio de 2023
Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo	Publicado el 14 de julio de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 14 de julio de 2023
Condiciones generales	Publicado el 14 de julio de 2023
Manual de contratistas y proveedores	Publicado el 14 de julio de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico	Publicado el 14 de julio de 2023
Descuentos aplicables	Publicado el 14 de julio de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 17 de julio de 2023
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 21 de julio de 2023
Concepto técnico y económico	Publicado el 25 de julio de 2023

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-172-2

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "ADQUIRIR EQUIPOS DE AUDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DEL CENTRO ACADÉMICO DEPORTIVO - CAD DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA".

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 14 de julio de 2023
Cronograma	Publicado el 14 de julio de 2023
Cotización para procesos de bienes y/o servicios  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 14 de julio de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 14 de julio de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 14 de julio de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta	Publicado el 14 de julio de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 14 de julio de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 14 de julio de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas	Publicado el 14 de julio de 2023
Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo	Publicado el 14 de julio de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 14 de julio de 2023
Condiciones generales	Publicado el 14 de julio de 2023
Manual de contratistas y proveedores	Publicado el 14 de julio de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico	Publicado el 14 de julio de 2023
Descuentos aplicables	Publicado el 14 de julio de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 17 de julio de 2023
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 19 de julio de 2023
Concepto técncio y económico	Publicado el 24 de julio de 2023
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 31 de julio de 2023

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-190-2

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "ADQUIRIR GLICEROL LÍQUIDO PARA LA UNIDAD AGROAMBIENTAL LA ESPERANZA DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA".

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 14 de julio de 2023
Cronograma	Publicado el 14 de julio de 2023
Cotización para procesos de bienes y/o servicios  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 14 de julio de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 14 de julio de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 14 de julio de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta	Publicado el 14 de julio de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 14 de julio de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 14 de julio de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas	Publicado el 14 de julio de 2023
Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo	Publicado el 14 de julio de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 14 de julio de 2023
Condiciones generales	Publicado el 14 de julio de 2023
Manual de contratistas y proveedores	Publicado el 14 de julio de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico	Publicado el 14 de julio de 2023
Descuentos aplicables	Publicado el 14 de julio de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 17 de julio de 2023
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 19 de julio de 2023
Proceso desierto por no presentación de cotizaciones	Publicado el 19 de julio de 2023

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-211

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "RENOVAR LICENCIAS ACROBAT PRO DC POR UN AÑO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LA EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA".

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 13 de julio de 2023
Cronograma	Publicado el 13 de julio de 2023
Cotización para procesos de bienes y/o servicios  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 13 de julio de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 13 de julio de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 13 de julio de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta	Publicado el 13 de julio de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 13 de julio de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 13 de julio de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas	Publicado el 13 de julio de 2023
Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo	Publicado el 13 de julio de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 13 de julio de 2023
Condiciones generales	Publicado el 13 de julio de 2023
Manual de contratistas y proveedores	Publicado el 13 de julio de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico	Publicado el 13 de julio de 2023
Descuentos aplicables	Publicado el 13 de julio de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 14 de julio de 2023
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 19 de julio de 2023
Concepto técnico y económico	Publicado el 24 de julio de 2023
Resultado de subsanabildad	Publicado el 27 de julio de 2023
Proceso desierto	Publicado el 27 de julio de 2023

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-166-2

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "ADQUIRIR POLIZA DE MANEJO DEL SECTOR OFICIAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA".

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 13 de julio de 2023
Alcance	Publicado el 13 de julio de 2023
Anexo - Cargos póliza manejo sector oficial	Publicado el 13 de julio de 2023
Cronograma	Publicado el 13 de julio de 2023
Cotización para procesos de bienes y/o servicios  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 13 de julio de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 13 de julio de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 13 de julio de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta	Publicado el 13 de julio de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 13 de julio de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 13 de julio de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas	Publicado el 13 de julio de 2023
Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo	Publicado el 13 de julio de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 13 de julio de 2023
Condiciones generales	Publicado el 13 de julio de 2023
Manual de contratistas y proveedores	Publicado el 13 de julio de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico	Publicado el 13 de julio de 2023
Descuentos aplicables	Publicado el 13 de julio de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 14 de julio de 2023
Respuesta a observaciones	Publicado el 14 de julio de 2023
Especificaciones técnicas definitivas	Publicado el 14 de julio de 2023
Cotización para procesos de bienes y/o servicios definitiva	Publicado el 14 de julio de 2023
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 17 de julio de 2023
Concepto técnico y económico	Publicado el 17 de julio de 2023
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 18 de julio de 2023

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-171

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "ADQUIRIR ELEMENTOS TECNOLÓGICOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN REQUERIDOS PARA EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN "CARACTERIZACIÓN ESPECTRAL DE CULTIVOS UTILIZANDO TELEDETECCIÓN EN LA PROVINCIA DEL SUMAPAZ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA" DE LOS PROGRAMAS INGENIERÍA AGRONÓMICA Y TECNOLOGÍA EN CARTOGRAFÍA, SEDE FUSAGASUGÁ".

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 12 de julio de 2023
Cronograma	Publicado el 12 de julio de 2023
Cotización para procesos de bienes y/o servicios  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 12 de julio de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 12 de julio de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 12 de julio de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta	Publicado el 12 de julio de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 12 de julio de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 12 de julio de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas	Publicado el 12 de julio de 2023
Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo	Publicado el 12 de julio de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 12 de julio de 2023
Condiciones generales	Publicado el 12 de julio de 2023
Manual de contratistas y proveedores	Publicado el 12 de julio de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico	Publicado el 12 de julio de 2023
Descuentos aplicables	Publicado el 12 de julio de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 14 de julio de 2023
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 19 de julio de 2023
Concepto técnico y económico	Publicado el 21 de julio de 2023
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 31 de julio de 2023

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-180

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "ADQUIRIR ELEMENTOS ÓPTICOS Y DE MEDICIÓN REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO INVESTIGACION RECONOCIMIENTO Y MÉTODOS DE CONTROL DE PRODIPLOSIS LONGIFILA EN EL CULTIVO DE TOMATE (SOLANUM LYCOPERSICUM L.) EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, PRESENTADO POR LOS PROGRAMAS ACDEMICOS INGENIERÍA AGRONÓMICA-INGENIERÍA SISTEMAS Y COMPUTACIÓN DE LA SEDE FUSAGASUGA".

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 12 de julio de 2023
Cronograma	Publicado el 12 de julio de 2023
Cotización para procesos de bienes y/o servicios  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 12 de julio de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 12 de julio de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 12 de julio de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta	Publicado el 12 de julio de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 12 de julio de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 12 de julio de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas	Publicado el 12 de julio de 2023
Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo	Publicado el 12 de julio de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 12 de julio de 2023
Condiciones generales	Publicado el 12 de julio de 2023
Manual de contratistas y proveedores	Publicado el 12 de julio de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico	Publicado el 12 de julio de 2023
Descuentos aplicables	Publicado el 12 de julio de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 13 de julio de 2023
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 19 de julio de 2023
Proceso desierto por no presentación de cotizaciones	Publicado el 19 de julio de 2023

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-207

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "ADQUIRIR EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE HIDRÁULICA, MECÁNICA DE FLUIDOS Y RECURSO SUELO - AIRE DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD CUNDINAMARCA, SECCIONAL GIRARDOT".

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 12 de julio de 2023
Cronograma	Publicado el 12 de julio de 2023
Cotización para procesos de bienes y/o servicios  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 12 de julio de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 12 de julio de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 12 de julio de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta	Publicado el 12 de julio de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 12 de julio de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 12 de julio de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas	Publicado el 12 de julio de 2023
Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo	Publicado el 12 de julio de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 12 de julio de 2023
Condiciones generales	Publicado el 12 de julio de 2023
Manual de contratistas y proveedores	Publicado el 12 de julio de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico	Publicado el 12 de julio de 2023
Descuentos aplicables	Publicado el 12 de julio de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 13 de julio de 2023
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 18 de julio de 2023
Proceso desierto por no presentación de cotizaciones	Publicado el 18 de julio de 2023

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-192

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "ADQUIRIR MOBILIARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CENTRO ACADÉMICO DEPORTIVO CAD DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE FUSAGASUGÁ".

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 11 de julio de 2023
Cronograma	Publicado el 11 de julio de 2023
Cotización para procesos de bienes y/o servicios  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 11 de julio de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 11 de julio de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 11 de julio de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta	Publicado el 11 de julio de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 11 de julio de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 11 de julio de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas	Publicado el 11 de julio de 2023
Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo	Publicado el 11 de julio de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 11 de julio de 2023
Condiciones generales	Publicado el 11 de julio de 2023
Manual de contratistas y proveedores	Publicado el 11 de julio de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico	Publicado el 11 de julio de 2023
Descuentos aplicables	Publicado el 11 de julio de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 12 de julio de 2023
Respuesta a observaciones	Publicado el 12 de julio de 2023
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 13 de julio de 2023
Proceso desierto	Publicado el 14 de julio de 2023

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-191

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE SUMINISTROS Y RED CONTRA INCENDIO PARA LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE FUSAGASUGÁ".

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 11 de julio de 2023
Cronograma	Publicado el 11 de julio de 2023
Cotización para procesos de bienes y/o servicios  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 11 de julio de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 11 de julio de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 11 de julio de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta	Publicado el 11 de julio de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 11 de julio de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 11 de julio de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas	Publicado el 11 de julio de 2023
Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo	Publicado el 11 de julio de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 11 de julio de 2023
Condiciones generales	Publicado el 11 de julio de 2023
Manual de contratistas y proveedores	Publicado el 11 de julio de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico	Publicado el 11 de julio de 2023
Descuentos aplicables	Publicado el 11 de julio de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 12 de julio de 2023
Informe de recepción de observaciones definitivo	Publicado el 12 de julio de 2023
Ampliación de cronograma	Publicado el 12 de julio de 2023
Respuesta a observaciones	Publicado el 14 de julio de 2023
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 17 de julio de 2023
Concepto técnico y económico	Publicado el 21 de julio de 2023
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 01 de agosto de 2023

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-185

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CONSUMIBLES MATERIALES DE PAPELERÍA Y ELEMENTOS OFICINA PARA SUPLIR LA NECESIDAD A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS EN LA SEDE FUSAGASUGÁ, EXTENSIONES; CHÍA, SOACHA, FACATATIVÁ, ZIPAQUIRÁ, CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES EN BOGOTÁ DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA".

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 10 de julio de 2023
Especificaciones técnicas	Publicado el 10 de julio de 2023
Alcance	Publicado el 10 de julio de 2023
Anexo - Cuadro precios de referencia	Publicado el 10 de julio de 2023
Cronograma	Publicado el 10 de julio de 2023
Cotización para procesos de bienes y/o servicios  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 10 de julio de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 10 de julio de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 10 de julio de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta	Publicado el 10 de julio de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 10 de julio de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 10 de julio de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas	Publicado el 10 de julio de 2023
Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo	Publicado el 10 de julio de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 10 de julio de 2023
Condiciones generales	Publicado el 10 de julio de 2023
Manual de contratistas y proveedores	Publicado el 10 de julio de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico	Publicado el 10 de julio de 2023
Descuentos aplicables	Publicado el 10 de julio de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 12 de julio de 2023
Respuesta a observaciones	Publicado el 13 de julio de 2023
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 17 de julio de 2023
Concepto técnico y económico	Publicado el 21 de julio de 2023

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-194

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "CONTRATAR EL SERVICIO DE HOGAR UNIVERSITARIO PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, SEDE FUSAGASUGÁ PARA EL SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO 2023".

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 10 de julio de 2023
Especificaciones técnicas	Publicado el 10 de julio de 2023
Cronograma	Publicado el 10 de julio de 2023
Cotización para procesos de bienes y/o servicios  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 10 de julio de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 10 de julio de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 10 de julio de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta	Publicado el 10 de julio de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 10 de julio de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 10 de julio de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas	Publicado el 10 de julio de 2023
Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo	Publicado el 10 de julio de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 10 de julio de 2023
Condiciones generales	Publicado el 10 de julio de 2023
Manual de contratistas y proveedores	Publicado el 10 de julio de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico	Publicado el 10 de julio de 2023
Descuentos aplicables	Publicado el 10 de julio de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 11 de julio de 2023
Alcance aclaratorio	Publicado el 11 de julio de 2023
Cotización para procesos de bienes y o servicios definitivo	Publicado el 11 de julio de 2023
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 14 de julio de 2023
Concepto técnico y económico	Publicado el 21 de julio de 2023
Alcance	Publicado el 21 de julio de 2023

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-166

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "ADQUIRIR POLIZA DE MANEJO DEL SECTOR OFICIAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA".

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 10 de julio de 2023
Alcance	Publicado el 10 de julio de 2023
Cronograma	Publicado el 10 de julio de 2023
Cotización para procesos de bienes y/o servicios  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 10 de julio de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 10 de julio de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 10 de julio de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta	Publicado el 10 de julio de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 10 de julio de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 10 de julio de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas	Publicado el 10 de julio de 2023
Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo	Publicado el 10 de julio de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 10 de julio de 2023
Condiciones generales	Publicado el 10 de julio de 2023
Manual de contratistas y proveedores	Publicado el 10 de julio de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico	Publicado el 10 de julio de 2023
Descuentos aplicables	Publicado el 10 de julio de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 11 de julio de 2023
Respuesta a observaciones	Publicado el 11 de julio de 2023
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 12 de julio de 2023
Concepto técnico y económico	Publicado el 12 de julio de 2023
Proceso desierto	Publicado el 13 de julio de 2023

INVITACIÓN PÚBLICA 016

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (REPUESTOS Y MANO DE OBRA) DE LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA".

Términos de referencia	Publicado el 10 de julio de 2023
Anexo especificaciones técnicas	Publicado el 10 de julio de 2023
Precios de referencia	Publicado el 10 de julio de 2023
Formatos	Publicado el 10 de julio de 2023
Formato Oferta económica	Publicado el 10 de julio de 2023
Anexo Técnico 1 Precios de referencia	Publicado el 10 de julio de 2023
Carta de compromiso para contratistas	Publicado el 10 de julio de 2023
Autorización Tratamiento Datos	Publicado el 10 de julio de 2023
Acuerdo de confiencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 10 de julio de 2023
Guía para manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 10 de julio de 2023
justificación de análisis de tracto sucesivo	Publicado el 10 de julio de 2023
Condiciones generales	Publicado el 10 de julio de 2023
Manual de contratistas y proveedores	Publicado el 10 de julio de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentasde cobro  Documento informativo	Publicado el 10 de julio de 2023
Descuentos aplicables  Documento informativo	Publicado el 10 de julio de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 12 de julio de 2023
Respuesta a observaciones	Publicado el 14 de julio de 2023
Adenda 01	Publicado el 14 de julio de 2023
Informe de recepción de propuestas	Publicado el 18 de julio de 2023
Evaluación técnica habilitante	Publicado el 24 de julio de 2023
Evaluación jurídica habilitante	Publicado el 24 de julio de 2023
Evaluación financiera habilitante	Publicado el 24 de julio de 2023
Subsanabilidad evaluación técnica	Publicado el 28 de julio de 2023
Subsanabilidad evaluación jurídica	Publicado el 28 de julio de 2023
Informe declaratoria de desierta	Publicado el 01 de agosto de 2023

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-199

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "CONTRATAR EL SERVICIO DE RESTAURANTE - (PLAN DÍA) DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, SEDE FUSAGASUGÁ, PARA EL SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO 2023".

Ampliación de cronogramaPublicado el 12 de julio de 2023

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 07 de julio de 2023
Cronograma	Publicado el 07 de julio de 2023
Cotización para procesos de bienes y/o servicios  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 07 de julio de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 07 de julio de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 07 de julio de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta	Publicado el 07 de julio de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 07 de julio de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 07 de julio de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas	Publicado el 07 de julio de 2023
Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo	Publicado el 07 de julio de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 07 de julio de 2023
Condiciones generales	Publicado el 07 de julio de 2023
Manual de contratistas y proveedores	Publicado el 07 de julio de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico	Publicado el 07 de julio de 2023
Descuentos aplicables	Publicado el 07 de julio de 2023
Aclaración Cronograma	Publicado el 10 de julio de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 10 de julio de 2023
Ampliación de cronograma	Publicado el 12 de julio de 2023
Cotización para procesos de bienes y/o servicios definitivo	Publicado el 12 de julio de 2023
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 13 de julio de 2023
Concepto técnico y económico	Publicado el 14 de julio de 2023
Ampliación de cronograma	Publicado el 25 de julio de 2023
Concepto técnico y económcio	Publicado el 25 de julio de 2023

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-198

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "CONTRATAR EL SERVICIO DE RESTAURANTE (ALMUERZO) UNIVERSITARIO PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, SEDE FUSAGASUGÁ PARA EL SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO 2023".

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 07 de julio de 2023
Cronograma	Publicado el 07 de julio de 2023
Cotización para procesos de bienes y/o servicios  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 07 de julio de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 07 de julio de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 07 de julio de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta	Publicado el 07 de julio de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 07 de julio de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 07 de julio de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas	Publicado el 07 de julio de 2023
Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo	Publicado el 07 de julio de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 07 de julio de 2023
Condiciones generales	Publicado el 07 de julio de 2023
Manual de contratistas y proveedores	Publicado el 07 de julio de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico	Publicado el 07 de julio de 2023
Descuentos aplicables	Publicado el 07 de julio de 2023
Cronograma aclaratorio	Publicado el 10 de julio de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 10 de julio de 2023
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 12 de julio de 2023
Concepto técnico y económico	Publicado el 14 de julio de 2023

SOLICITUD DE COTIZACIÓN F-CD-160-3

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "RENOVAR LICENCIA DEL SOFTWARE ATLAS TI DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA".

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 07 de julio de 2023
Cronograma	Publicado el 07 de julio de 2023
Cotización para procesos de bienes y/o servicios  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 07 de julio de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 07 de julio de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 07 de julio de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta	Publicado el 07 de julio de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 07 de julio de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 07 de julio de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas	Publicado el 07 de julio de 2023
Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo	Publicado el 07 de julio de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 07 de julio de 2023
Condiciones generales	Publicado el 07 de julio de 2023
Manual de contratistas y proveedores	Publicado el 07 de julio de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico	Publicado el 07 de julio de 2023
Descuentos aplicables	Publicado el 07 de julio de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 11 de julio de 2023
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 11 de julio de 2023
Concepto técnico y económico	Publicado el 13 de julio de 2023

SOLICITUD DE COTIZACIÓN F-CD-190

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "ADQUIRIR GLICEROL LÍQUIDO PARA LA UNIDAD AGROAMBIENTAL LA ESPERANZA DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA".

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 07 de julio de 2023
Cronograma	Publicado el 07 de julio de 2023
Cotización para procesos de bienes y/o servicios  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 07 de julio de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 07 de julio de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 07 de julio de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta	Publicado el 07 de julio de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 07 de julio de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 07 de julio de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas	Publicado el 07 de julio de 2023
Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo	Publicado el 07 de julio de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 07 de julio de 2023
Condiciones generales	Publicado el 07 de julio de 2023
Manual de contratistas y proveedores	Publicado el 07 de julio de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico	Publicado el 07 de julio de 2023
Descuentos aplicables	Publicado el 07 de julio de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 10 de julio de 2023
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 13 de julio de 2023
Proceso desierto por no presentación de cotizaciones	Publicado el 14 de julio de 2023

SOLICITUD DE COTIZACIÓN F-CD-120-5

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "ADQUIRIR PAJILLAS PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS AGROAMBIENTALES DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA".

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 06 de julio de 2023
Cronograma	Publicado el 06 de julio de 2023
Cotización para procesos de bienes y/o servicios  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 06 de julio de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 06 de julio de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 06 de julio de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta	Publicado el 06 de julio de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 06 de julio de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 06 de julio de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas	Publicado el 06 de julio de 2023
Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo	Publicado el 06 de julio de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 06 de julio de 2023
Condiciones generales	Publicado el 06 de julio de 2023
Manual de contratistas y proveedores	Publicado el 06 de julio de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico	Publicado el 06 de julio de 2023
Descuentos aplicables	Publicado el 06 de julio de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 07 de julio de 2023
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 11 de julio de 2023
Concepto técnico y económico	Publicado el 13 de julio de 2023
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 24 de julio de 2023

SOLICITUD DE COTIZACIÓN F-CD-181

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "CONTRATAR EL SERVICIO DE CARACTERIZACIÓN Y PRUEBAS DE INFILTRACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, EVACUACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS DE POZO SÉPTICO CON ENTREGA DE CERTIFICACIÓN EN LA UNIDAD AGROAMBIENTAL LA ESPERANZA DE FUSAGASUGÁ DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA".

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 05 de julio de 2023
Anexo especificaciones técnicas	Publicado el 05 de julio de 2023
Precios de referencia	Publicado el 05 de julio de 2023
Cronograma	Publicado el 05 de julio de 2023
Cotización para procesos de bienes y/o servicios  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 05 de julio de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 05 de julio de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 05 de julio de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta	Publicado el 05 de julio de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 05 de julio de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 05 de julio de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas	Publicado el 05 de julio de 2023
Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo	Publicado el 05 de julio de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 05 de julio de 2023
Condiciones generales	Publicado el 05 de julio de 2023
Manual de contratistas y proveedores	Publicado el 05 de julio de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico	Publicado el 05 de julio de 2023
Descuentos aplicables	Publicado el 05 de julio de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 06 de julio de 2023
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 10 de julio de 2023
Concepto técnico y económico	Publicado el 12 de julio de 2023
Respuesta a observaciones	Publicado el 17 de julio de 2023
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 17 de julio de 2023
Proceso desierto	Publicado el 18 de julio de 2023

SOLICITUD DE COTIZACIÓN F-CD-179

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LOS LABORATORIOS TOPOGRÁFICOS DE LA SEDE FUSAGASUGÁ Y SEDE FACATATIVÁ".

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 05 de julio de 2023
Cronograma	Publicado el 05 de julio de 2023
Cotización para procesos de bienes y/o servicios  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 05 de julio de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 05 de julio de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 05 de julio de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta	Publicado el 05 de julio de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 05 de julio de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 05 de julio de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas	Publicado el 05 de julio de 2023
Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo	Publicado el 05 de julio de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 05 de julio de 2023
Condiciones generales	Publicado el 05 de julio de 2023
Manual de contratistas y proveedores	Publicado el 05 de julio de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico	Publicado el 05 de julio de 2023
Descuentos aplicables	Publicado el 05 de julio de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 06 de julio de 2023
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 10 de julio de 2023
Informe de recepción de cotizaciones definitivo	Publicado el 12 de julio de 2023
Ampliación de cronograma	Publicado el 12 de julio de 2023
Concepto técnico y económico	Publicado el 13 de julio de 2023
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 26 de julio de 2023

SOLICITUD DE COTIZACIÓN F-CD-161-2

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "ADQUIRIR TABLEROS DE BALONCESTO PARA LA SEDE FUSAGASUGÁ DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA".

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 04 de julio de 2023
Cronograma	Publicado el 04 de julio de 2023
Cotización para procesos de bienes y/o servicios  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 04 de julio de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 04 de julio de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 04 de julio de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta	Publicado el 04 de julio de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 04 de julio de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 04 de julio de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas	Publicado el 04 de julio de 2023
Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo	Publicado el 04 de julio de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 04 de julio de 2023
Condiciones generales	Publicado el 04 de julio de 2023
Manual de contratistas y proveedores	Publicado el 04 de julio de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico	Publicado el 04 de julio de 2023
Descuentos aplicables	Publicado el 04 de julio de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 05 de julio de 2023
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 10 de julio de 2023
Concepto técnico y económico	Publicado el 12 de julio de 2023
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 27 de julio de 2023

SOLICITUD DE COTIZACIÓN F-CD-170

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "ADQUIRIR ELEMENTOS ELECTRÓNICOS PARA LOS ESPACIOS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE FUSAGASUGÁ".

Solicitud de cotización  "Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo; Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar (Ver absr097).	Publicado el 04 de julio de 2023
Cronograma	Publicado el 04 de julio de 2023
Cotización para procesos de bienes y/o servicios  El oferente deberá remitir la cotización en este formato	Publicado el 04 de julio de 2023
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 04 de julio de 2023
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 04 de julio de 2023
Anexo 1 - carta de presentación de la oferta	Publicado el 04 de julio de 2023
Anexo 2- certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 04 de julio de 2023
Anexo 3. autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 04 de julio de 2023
Anexo 4. carta de compromiso para contratistas	Publicado el 04 de julio de 2023
Anexos Compromiso Anticorrupción y Cumplimiento de SG-SST Documento Informativo	Publicado el 04 de julio de 2023
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros  "Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato."	Publicado el 04 de julio de 2023
Condiciones generales	Publicado el 04 de julio de 2023
Manual de contratistas y proveedores	Publicado el 04 de julio de 2023
Comunicado oficial para radicación de cuentas por correo electrónico	Publicado el 04 de julio de 2023
Descuentos aplicables	Publicado el 04 de julio de 2023
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 05 de julio de 2023
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 07 de julio de 2023
Concepto técnico y económico	Publicado el 11 de julio de 2023
Resultado de subsanación	Publicado el 27 de julio de 2023