CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-229

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "Contratar el servicio de licenciamiento de antivirus para los equipos de cómputo de la Universidad de Cundinamarca en su sede, seccionales y extensiones".

Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento Solicitud de cotización y las condiciones establecidas en el mismo.
Solicitud de cotización	Publicado el 30 de agosto de 2024
Anexo - Especificaciones técnicas	Publicado el 30 de agosto de 2024
Cronograma	Publicado el 30 de agosto de 2024
"El oferente deberá aportar los siguientes documentos junto con su propuesta económica".
Cotización para procesos de bienes, servicios u obras	Publicado el 30 de agosto de 2024
Anexo 1 - Carta de presentación de la oferta	Publicado el 30 de agosto de 2024
Anexo 2. Certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 30 de agosto de 2024
Anexo 3. Autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 30 de agosto de 2024
Anexo 4. Carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores	Publicado el 30 de agosto de 2024
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas	Publicado el 30 de agosto de 2024
Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar en este formato (Ver solicitud de cotización).
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 30 de agosto de 2024
Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato.
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros	Publicado el 30 de agosto de 2024
Documentos informativos
Anexo Cumplimiento de SG-SST	Publicado el 30 de agosto de 2024
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 30 de agosto de 2024
Condiciones generales	Publicado el 30 de agosto de 2024
Manual de contratistas	Publicado el 30 de agosto de 2024
Manual de lineamientos de seguridad de la información con relación a los proveedores y/o terceros	Publicado el 30 de agosto de 2024
Comunicado oficial para radicación de cuentas de cobro	Publicado el 30 de agosto de 2024
Descuentos aplicables	Publicado el 30 de agosto de 2024
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 02 de septiembre de 2024
Respuesta a observaciones	Publicado el 03 de septiembre de 2024
Ampliación al cronograma	Publicado el 03 de septiembre de 2024
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 06 de septiembre de 2024
Ampliación al cronograma N. 2	Publicado el 10 de septiembre de 2024
Concepto técnico y económico	Publicado el 11 de septiembre de 2024

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-326

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "CONTRATAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD ENTRANTE EN LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, EXTENSIÓN SOACHA, SECCIONAL GIRARDOT, SEDE FUSAGASUGÁ".

Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento Solicitud de cotización y las condiciones establecidas en el mismo.
Solicitud de cotización	Publicado el 30 de agosto de 2024
Cronograma	Publicado el 30 de agosto de 2024
"El oferente deberá aportar los siguientes documentos junto con su propuesta económica".
Cotización para procesos de bienes, servicios u obras	Publicado el 30 de agosto de 2024
Anexo 1 - Carta de presentación de la oferta	Publicado el 30 de agosto de 2024
Anexo 2. Certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 30 de agosto de 2024
Anexo 3. Autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 30 de agosto de 2024
Anexo 4. Carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores	Publicado el 30 de agosto de 2024
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas	Publicado el 30 de agosto de 2024
Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar en este formato (Ver solicitud de cotización).
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 30 de agosto de 2024
Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato.
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros	Publicado el 30 de agosto de 2024
Documentos informativos
Anexo Cumplimiento de SG-SST	Publicado el 30 de agosto de 2024
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 30 de agosto de 2024
Condiciones generales	Publicado el 30 de agosto de 2024
Manual de contratistas	Publicado el 30 de agosto de 2024
Manual de lineamientos de seguridad de la información con relación a los proveedores y/o terceros	Publicado el 30 de agosto de 2024
Comunicado oficial para radicación de cuentas de cobro	Publicado el 30 de agosto de 2024
Descuentos aplicables	Publicado el 30 de agosto de 2024
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 02 de septiembre de 2024
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 03 de septiembre de 2024
Concepto técnico y económico	Publicado el 03 de septiembre de 2024
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 04 de septiembre de 2024
Proceso desierto	Publicado el 04 de septiembre de 2024

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-320

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "CONTRATAR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD ENTRANTE EN LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, EXTENSIÓN CHÍA Y FACATATIVÁ".

Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento Solicitud de cotización y las condiciones establecidas en el mismo.
Solicitud de cotización	Publicado el 30 de agosto de 2024
Cronograma	Publicado el 30 de agosto de 2024
"El oferente deberá aportar los siguientes documentos junto con su propuesta económica".
Cotización para procesos de bienes, servicios u obras	Publicado el 30 de agosto de 2024
Anexo 1 - Carta de presentación de la oferta	Publicado el 30 de agosto de 2024
Anexo 2. Certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 30 de agosto de 2024
Anexo 3. Autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 30 de agosto de 2024
Anexo 4. Carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores	Publicado el 30 de agosto de 2024
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas	Publicado el 30 de agosto de 2024
Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar en este formato (Ver solicitud de cotización).
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 30 de agosto de 2024
Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato.
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros	Publicado el 30 de agosto de 2024
Documentos informativos
Anexo Cumplimiento de SG-SST	Publicado el 30 de agosto de 2024
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 30 de agosto de 2024
Condiciones generales	Publicado el 30 de agosto de 2024
Manual de contratistas	Publicado el 30 de agosto de 2024
Manual de lineamientos de seguridad de la información con relación a los proveedores y/o terceros	Publicado el 30 de agosto de 2024
Comunicado oficial para radicación de cuentas de cobro	Publicado el 30 de agosto de 2024
Descuentos aplicables	Publicado el 30 de agosto de 2024
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 02 de septiembre de 2024
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 03 de septiembre de 2024
Concepto técnico y económico	Publicado el 03 de septiembre de 2024
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 09 de septiembre de 2024

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-255

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "REALIZAR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO PATINÓDROMO DEL CENTRO ACADÉMICO DEPORTIVO – CAD DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA".

Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento Solicitud de cotización y las condiciones establecidas en el mismo.
Solicitud de cotización	Publicado el 30 de agosto de 2024
Anexo - Plano CAD	Publicado el 30 de agosto de 2024
Cronograma	Publicado el 30 de agosto de 2024
"El oferente deberá aportar los siguientes documentos junto con su propuesta económica".
Cotización para procesos de bienes, servicios u obras	Publicado el 30 de agosto de 2024
Anexo 1 - Carta de presentación de la oferta	Publicado el 30 de agosto de 2024
Anexo 2. Certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 30 de agosto de 2024
Anexo 3. Autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 30 de agosto de 2024
Anexo 4. Carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores	Publicado el 30 de agosto de 2024
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas	Publicado el 30 de agosto de 2024
Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar en este formato (Ver solicitud de cotización).
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 30 de agosto de 2024
Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato.
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros	Publicado el 30 de agosto de 2024
Documentos informativos
Anexo Cumplimiento de SG-SST	Publicado el 30 de agosto de 2024
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 30 de agosto de 2024
Condiciones generales	Publicado el 30 de agosto de 2024
Manual de contratistas	Publicado el 30 de agosto de 2024
Manual de lineamientos de seguridad de la información con relación a los proveedores y/o terceros	Publicado el 30 de agosto de 2024
Comunicado oficial para radicación de cuentas de cobro	Publicado el 30 de agosto de 2024
Descuentos aplicables	Publicado el 30 de agosto de 2024
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 03 de septiembre de 2024
Ampliación al cronograma	Publicado el 05 de septiembre de 2024
Respuesta a observaciones	Publicado el 10 de septiembre de 2024
Alcance	Publicado el 10 de septiembre de 2024
Cotización para procesos de bienes, servicios u obras definitivo	Publicado el 10 de septiembre de 2024
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 12 de septiembre de 2024
Concepto técnico y económico	Publicado el 16 de septiembre de 2024
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 07 de octubre de 2024

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-232

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "CONTRATAR EL SERVICIO DE SUSCRIPCION DE LA PLATAFORMA DE SALAS DE VIDEOCONFERENCIA".

Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento Solicitud de cotización y las condiciones establecidas en el mismo.
Solicitud de cotización	Publicado el 30 de agosto de 2024
Cronograma	Publicado el 30 de agosto de 2024
"El oferente deberá aportar los siguientes documentos junto con su propuesta económica".
Cotización para procesos de bienes, servicios u obras	Publicado el 30 de agosto de 2024
Anexo 1 - Carta de presentación de la oferta	Publicado el 30 de agosto de 2024
Anexo 2. Certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 30 de agosto de 2024
Anexo 3. Autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 30 de agosto de 2024
Anexo 4. Carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores	Publicado el 30 de agosto de 2024
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas	Publicado el 30 de agosto de 2024
Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar en este formato (Ver solicitud de cotización).
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 30 de agosto de 2024
Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato.
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros	Publicado el 30 de agosto de 2024
Documentos informativos
Anexo Cumplimiento de SG-SST	Publicado el 30 de agosto de 2024
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 30 de agosto de 2024
Condiciones generales	Publicado el 30 de agosto de 2024
Manual de contratistas	Publicado el 30 de agosto de 2024
Manual de lineamientos de seguridad de la información con relación a los proveedores y/o terceros	Publicado el 30 de agosto de 2024
Comunicado oficial para radicación de cuentas de cobro	Publicado el 30 de agosto de 2024
Descuentos aplicables	Publicado el 30 de agosto de 2024
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 03 de septiembre de 2024
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 05 de septiembre de 2024
Concepto técnico y económico	Publicado el 09 de septiembre de 2024

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-186-2

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "CONTRATAR EL SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN – SGSI EN LA SEDE FUSAGASUGÁ, SECCIONALES GIRARDOT Y UBATÉ, EXTENSIONES CHÍA, ZIPAQUIRÁ, SOACHA Y FACATATIVÁ, Y LA OFICINA DE BOGOTÁ".

Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento Solicitud de cotización y las condiciones establecidas en el mismo.
Solicitud de cotización	Publicado el 29 de agosto de 2024
Anexo - Precios de referencia	Publicado el 29 de agosto de 2024
Cronograma	Publicado el 29 de agosto de 2024
"El oferente deberá aportar los siguientes documentos junto con su propuesta económica".
Cotización para procesos de bienes, servicios u obras	Publicado el 29 de agosto de 2024
Anexo 1 - Carta de presentación de la oferta	Publicado el 29 de agosto de 2024
Anexo 2. Certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 29 de agosto de 2024
Anexo 3. Autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 29 de agosto de 2024
Anexo 4. Carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores	Publicado el 29 de agosto de 2024
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas	Publicado el 29 de agosto de 2024
Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar en este formato (Ver solicitud de cotización).
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 29 de agosto de 2024
Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato.
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros	Publicado el 29 de agosto de 2024
Documentos informativos
Anexo Cumplimiento de SG-SST	Publicado el 29 de agosto de 2024
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 29 de agosto de 2024
Condiciones generales	Publicado el 29 de agosto de 2024
Manual de contratistas	Publicado el 29 de agosto de 2024
Manual de lineamientos de seguridad de la información con relación a los proveedores y/o terceros	Publicado el 29 de agosto de 2024
Comunicado oficial para radicación de cuentas de cobro	Publicado el 29 de agosto de 2024
Descuentos aplicables	Publicado el 29 de agosto de 2024
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 30 de agosto de 2024
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 02 de septiembre de 2024
Concepto técnico y económico	Publicado el 03 de septiembre de 2024
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 17 de septiembre de 2024

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-138-2

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "CONTRATAR ACTIVIDADES PARA FORTALECER Y MANTENER EL PLAN DE GESTIÓN DE DESASTRES, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA".

Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento Solicitud de cotización y las condiciones establecidas en el mismo.
Solicitud de cotización	Publicado el 28 de agosto de 2024
Anexo 1	Publicado el 28 de agosto de 2024
Anexo - Precios de referencia	Publicado el 28 de agosto de 2024
Cronograma	Publicado el 28 de agosto de 2024
"El oferente deberá aportar los siguientes documentos junto con su propuesta económica".
Cotización para procesos de bienes, servicios u obras	Publicado el 28 de agosto de 2024
Anexo 1 - Carta de presentación de la oferta	Publicado el 28 de agosto de 2024
Anexo 2. Certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 28 de agosto de 2024
Anexo 3. Autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 28 de agosto de 2024
Anexo 4. Carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores	Publicado el 28 de agosto de 2024
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas	Publicado el 28 de agosto de 2024
Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar en este formato (Ver solicitud de cotización).
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 28 de agosto de 2024
Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato.
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros	Publicado el 28 de agosto de 2024
Documentos informativos
Anexo Cumplimiento de SG-SST	Publicado el 28 de agosto de 2024
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 28 de agosto de 2024
Condiciones generales	Publicado el 28 de agosto de 2024
Manual de contratistas	Publicado el 28 de agosto de 2024
Manual de lineamientos de seguridad de la información con relación a los proveedores y/o terceros	Publicado el 28 de agosto de 2024
Comunicado oficial para radicación de cuentas de cobro	Publicado el 28 de agosto de 2024
Descuentos aplicables	Publicado el 28 de agosto de 2024
informe de recepción de observaciones	Publicado el 29 de agosto de 2024
informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 03 de septiembre de 2024
Proceso desierto	Publicado el 03 de septiembre de 2024

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-277

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "CONTRATAR LA AUDITORÍA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO- SGAS CON ALCANCE EN LAS UNIDADES REGIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA (SEDE FUSAGASUGÁ; SECCIONALES UBATÉ Y GIRARDOT; EXTENSIONES CHÍA, SOACHA, ZIPAQUIRÁ, FACATATIVÁ; Y OFICINAS BOGOTÁ) DELIMITADA AL MODELO DE OPERACIÓN DIGITAL- MOD, QUE PERMITA LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA NORMA TÉCNICA ISO 37001: 2016".

Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento Solicitud de cotización y las condiciones establecidas en el mismo.
Solicitud de cotización	Publicado el 26 de agosto de 2024
Anexo - Especificaciones técnicas	Publicado el 26 de agosto de 2024
Cronograma	Publicado el 26 de agosto de 2024
"El oferente deberá aportar los siguientes documentos junto con su propuesta económica".
Cotización para procesos de bienes, servicios u obras	Publicado el 26 de agosto de 2024
Anexo 1 - Carta de presentación de la oferta	Publicado el 26 de agosto de 2024
Anexo 2. Certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 26 de agosto de 2024
Anexo 3. Autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 26 de agosto de 2024
Anexo 4. Carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores	Publicado el 26 de agosto de 2024
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas	Publicado el 26 de agosto de 2024
Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar en este formato (Ver solicitud de cotización).
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 26 de agosto de 2024
Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato.
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros	Publicado el 26 de agosto de 2024
Documentos informativos
Anexo Cumplimiento de SG-SST	Publicado el 26 de agosto de 2024
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 26 de agosto de 2024
Condiciones generales	Publicado el 26 de agosto de 2024
Manual de contratistas	Publicado el 26 de agosto de 2024
Manual de lineamientos de seguridad de la información con relación a los proveedores y/o terceros	Publicado el 26 de agosto de 2024
Comunicado oficial para radicación de cuentas de cobro	Publicado el 26 de agosto de 2024
Descuentos aplicables	Publicado el 26 de agosto de 2024
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 27 de agosto de 2024
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 02 de septiembre de 2024
Ampliación al cronograma	Publicado el 04 de septiembre de 2024
Concepto técnico y económico	Publicado el 05 de septiembre de 2024
Ampliación al cronograma N. 2	Publicado el 16 de septiembre de 2024
Concepto técnico y económico definitivo	Publicado el 16 de septiembre de 2024
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 27 de septiembre de 2024

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-152

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "CONTRATAR EL SERVICIO APOYO LOGÍSTICO PARA LA EXPERIENCIA CAMPO DE APRENDIZAJE CULTURAL - EXPO UCUNDINAMARCA 2024".

Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento Solicitud de cotización y las condiciones establecidas en el mismo.
Solicitud de cotización	Publicado el 26 de agosto de 2024
Anexo - Cronograma	Publicado el 26 de agosto de 2024
Cronograma	Publicado el 26 de agosto de 2024
"El oferente deberá aportar los siguientes documentos junto con su propuesta económica".
Cotización para procesos de bienes, servicios u obras	Publicado el 26 de agosto de 2024
Anexo 1 - Carta de presentación de la oferta	Publicado el 26 de agosto de 2024
Anexo 2. Certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 26 de agosto de 2024
Anexo 3. Autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 26 de agosto de 2024
Anexo 4. Carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores	Publicado el 26 de agosto de 2024
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas	Publicado el 26 de agosto de 2024
Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar en este formato (Ver solicitud de cotización).
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 26 de agosto de 2024
Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato.
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros	Publicado el 26 de agosto de 2024
Documentos informativos
Anexo Cumplimiento de SG-SST	Publicado el 26 de agosto de 2024
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 26 de agosto de 2024
Condiciones generales	Publicado el 26 de agosto de 2024
Manual de contratistas	Publicado el 26 de agosto de 2024
Manual de lineamientos de seguridad de la información con relación a los proveedores y/o terceros	Publicado el 26 de agosto de 2024
Comunicado oficial para radicación de cuentas de cobro	Publicado el 26 de agosto de 2024
Descuentos aplicables	Publicado el 26 de agosto de 2024
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 27 de agosto de 2024
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 29 de agosto de 2024
Concepto técnico y económico	Publicado el 02 de septiembre de 2024
Concepto técnico y económico definitivo	Publicado el 03 de septiembre de 2024
Ampliación al cronograma	Publicado el 03 de septiembre de 2024
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 16 de septiembre de 2024

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-271

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "CONTRATAR EL SERVICIO DE SISTEMA DE GESTIÓN BIBLIOTECARIA ONLINE PARA LAS BIBLIOTECAS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA".

Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento Solicitud de cotización y las condiciones establecidas en el mismo.
Solicitud de cotización	Publicado el 23 de agosto de 2024
Cronograma	Publicado el 23 de agosto de 2024
"El oferente deberá aportar los siguientes documentos junto con su propuesta económica".
Cotización para procesos de bienes, servicios u obras	Publicado el 23 de agosto de 2024
Anexo 1 - Carta de presentación de la oferta	Publicado el 23 de agosto de 2024
Anexo 2. Certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 23 de agosto de 2024
Anexo 3. Autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 23 de agosto de 2024
Anexo 4. Carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores	Publicado el 23 de agosto de 2024
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas	Publicado el 23 de agosto de 2024
Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar en este formato (Ver solicitud de cotización).
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 23 de agosto de 2024
Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato.
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros	Publicado el 23 de agosto de 2024
Documentos informativos
Anexo Cumplimiento de SG-SST	Publicado el 23 de agosto de 2024
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 23 de agosto de 2024
Condiciones generales	Publicado el 23 de agosto de 2024
Manual de contratistas	Publicado el 23 de agosto de 2024
Manual de lineamientos de seguridad de la información con relación a los proveedores y/o terceros	Publicado el 23 de agosto de 2024
Comunicado oficial para radicación de cuentas de cobro	Publicado el 23 de agosto de 2024
Descuentos aplicables	Publicado el 23 de agosto de 2024
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 26 de agosto de 2024
Respuesta a observaciones	Publicado el 27 de agosto de 2024
Ampliación al cronograma	Publicado el 27 de agosto de 2024
Alcance	Publicado el 27 de agosto de 2024
Especificaciones técnicas definitivas	Publicado el 27 de agosto de 2024
Cotización para procesos de bienes, servicios u obras definitivo	Publicado el 27 de agosto de 2024
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 29 de agosto de 2024
Concepto técnico y económico	Publicado el 02 de septiembre de 2024
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 18 de septiembre de 2024

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-248

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "ADQUIRIR IMPRESORAS 3D PARA EL CENTRO DIGITAL DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN (CDEI) PARA LA SEDE DE FUSAGASUGÁ, SECCIONALES GIRARDOT, UBATE, EXTENSIONES DE SOACHA Y FACATATIVÁ Y PARA EL LABORATORIO DE TECNOLOGÍAS EMERGENTES DE LA EXTENSIÓN SOACHA DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA".

Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento Solicitud de cotización y las condiciones establecidas en el mismo.
Solicitud de cotización	Publicado el 23 de agosto de 2024
Cronograma	Publicado el 23 de agosto de 2024
"El oferente deberá aportar los siguientes documentos junto con su propuesta económica".
Cotización para procesos de bienes, servicios u obras	Publicado el 23 de agosto de 2024
Anexo 1 - Carta de presentación de la oferta	Publicado el 23 de agosto de 2024
Anexo 2. Certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 23 de agosto de 2024
Anexo 3. Autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 23 de agosto de 2024
Anexo 4. Carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores	Publicado el 23 de agosto de 2024
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas	Publicado el 23 de agosto de 2024
Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar en este formato (Ver solicitud de cotización).
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 23 de agosto de 2024
Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato.
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros	Publicado el 23 de agosto de 2024
Documentos informativos
Anexo Cumplimiento de SG-SST	Publicado el 23 de agosto de 2024
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 23 de agosto de 2024
Condiciones generales	Publicado el 23 de agosto de 2024
Manual de contratistas	Publicado el 23 de agosto de 2024
Manual de lineamientos de seguridad de la información con relación a los proveedores y/o terceros	Publicado el 23 de agosto de 2024
Comunicado oficial para radicación de cuentas de cobro	Publicado el 23 de agosto de 2024
Descuentos aplicables	Publicado el 23 de agosto de 2024
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 26 de agosto de 2024
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 29 de agosto de 2024
Concepto técnico y económico	Publicado el 02 de septiembre de 2024
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 19 de septiembre de 2024

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-160

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE SUMINISTRO Y RED CONTRA INCENDIO DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE FUSAGASUGÁ".

Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento Solicitud de cotización y las condiciones establecidas en el mismo.
Solicitud de cotización	Publicado el 23 de agosto de 2024
Cronograma	Publicado el 23 de agosto de 2024
"El oferente deberá aportar los siguientes documentos junto con su propuesta económica".
Cotización para procesos de bienes, servicios u obras	Publicado el 23 de agosto de 2024
Anexo 1 - Carta de presentación de la oferta	Publicado el 23 de agosto de 2024
Anexo 2. Certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 23 de agosto de 2024
Anexo 3. Autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 23 de agosto de 2024
Anexo 4. Carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores	Publicado el 23 de agosto de 2024
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas	Publicado el 23 de agosto de 2024
Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar en este formato (Ver solicitud de cotización).
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 23 de agosto de 2024
Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato.
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros	Publicado el 23 de agosto de 2024
Documentos informativos
Anexo Cumplimiento de SG-SST	Publicado el 23 de agosto de 2024
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 23 de agosto de 2024
Condiciones generales	Publicado el 23 de agosto de 2024
Manual de contratistas	Publicado el 23 de agosto de 2024
Manual de lineamientos de seguridad de la información con relación a los proveedores y/o terceros	Publicado el 23 de agosto de 2024
Comunicado oficial para radicación de cuentas de cobro	Publicado el 23 de agosto de 2024
Descuentos aplicables	Publicado el 23 de agosto de 2024
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 26 de agosto de 2024
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 29 de agosto de 2024
Concepto técnico y económico	Publicado el 02 de septiembre de 2024

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-269

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "CONTRATAR SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA LIBRO MODELO EDUCATIVO DIGITAL TRANSMODERNO (MEDIT)".

Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento Solicitud de cotización y las condiciones establecidas en el mismo.
Solicitud de cotización	Publicado el 23 de agosto de 2024
Cronograma	Publicado el 23 de agosto de 2024
"El oferente deberá aportar los siguientes documentos junto con su propuesta económica".
Cotización para procesos de bienes, servicios u obras	Publicado el 23 de agosto de 2024
Anexo 1 - Carta de presentación de la oferta	Publicado el 23 de agosto de 2024
Anexo 2. Certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 23 de agosto de 2024
Anexo 3. Autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 23 de agosto de 2024
Anexo 4. Carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores	Publicado el 23 de agosto de 2024
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas	Publicado el 23 de agosto de 2024
Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar en este formato (Ver solicitud de cotización).
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 23 de agosto de 2024
Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato.
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros	Publicado el 23 de agosto de 2024
Documentos informativos
Anexo Cumplimiento de SG-SST	Publicado el 23 de agosto de 2024
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 23 de agosto de 2024
Condiciones generales	Publicado el 23 de agosto de 2024
Manual de contratistas	Publicado el 23 de agosto de 2024
Manual de lineamientos de seguridad de la información con relación a los proveedores y/o terceros	Publicado el 23 de agosto de 2024
Comunicado oficial para radicación de cuentas de cobro	Publicado el 23 de agosto de 2024
Descuentos aplicables	Publicado el 23 de agosto de 2024
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 26 de agosto de 2024
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 28 de agosto de 2024
Concepto técnico y económico	Publicado el 30 de agosto de 2024
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 01 de octubre de 2024

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-260

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "CONTRATAR EL SERVICIO DE CONFERENCISTAS PARA LAS EXPERIENCIAS VIVENCIALES NACIONALES E INTERNACIONALES DE INTERCAMBIO Y DINÁMICAS CURRICULARES EN LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS, UCUNDINAMARCA".

Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento Solicitud de cotización y las condiciones establecidas en el mismo.
Solicitud de cotización	Publicado el 23 de agosto de 2024
Anexo - Cronograma de experiencias	Publicado el 23 de agosto de 2024
Cronograma	Publicado el 23 de agosto de 2024
"El oferente deberá aportar los siguientes documentos junto con su propuesta económica".
Cotización para procesos de bienes, servicios u obras	Publicado el 23 de agosto de 2024
Anexo 1 - Carta de presentación de la oferta	Publicado el 23 de agosto de 2024
Anexo 2. Certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 23 de agosto de 2024
Anexo 3. Autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 23 de agosto de 2024
Anexo 4. Carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores	Publicado el 23 de agosto de 2024
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas	Publicado el 23 de agosto de 2024
Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar en este formato (Ver solicitud de cotización).
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 23 de agosto de 2024
Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato.
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros	Publicado el 23 de agosto de 2024
Documentos informativos
Anexo Cumplimiento de SG-SST	Publicado el 23 de agosto de 2024
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 23 de agosto de 2024
Condiciones generales	Publicado el 23 de agosto de 2024
Manual de contratistas	Publicado el 23 de agosto de 2024
Manual de lineamientos de seguridad de la información con relación a los proveedores y/o terceros	Publicado el 23 de agosto de 2024
Comunicado oficial para radicación de cuentas de cobro	Publicado el 23 de agosto de 2024
Descuentos aplicables	Publicado el 23 de agosto de 2024
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 26 de agosto de 2024
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 28 de agosto de 2024
Concepto técnico y económico	Publicado el 30 de agosto de 2024
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 12 de septiembre de 2024

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-176-2

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "CONTRATAR SERVICIO ONLINE BIBLIOTECA DIGITAL MULTIDISCIPLINAR PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ECONÓMICAS Y CONTABLES DE QUE OFERTA LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EN SU SEDE, SECCIONALES Y EXTENSIONES".

Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento Solicitud de cotización y las condiciones establecidas en el mismo.
Solicitud de cotización	Publicado el 23 de agosto de 2024
Anexo - Listado de títulos	Publicado el 23 de agosto de 2024
Cronograma	Publicado el 23 de agosto de 2024
"El oferente deberá aportar los siguientes documentos junto con su propuesta económica".
Cotización para procesos de bienes, servicios u obras	Publicado el 23 de agosto de 2024
Anexo 1 - Carta de presentación de la oferta	Publicado el 23 de agosto de 2024
Anexo 2. Certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 23 de agosto de 2024
Anexo 3. Autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 23 de agosto de 2024
Anexo 4. Carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores	Publicado el 23 de agosto de 2024
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas	Publicado el 23 de agosto de 2024
Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar en este formato (Ver solicitud de cotización).
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 23 de agosto de 2024
Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato.
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros	Publicado el 23 de agosto de 2024
Documentos informativos
Anexo Cumplimiento de SG-SST	Publicado el 23 de agosto de 2024
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 23 de agosto de 2024
Condiciones generales	Publicado el 23 de agosto de 2024
Manual de contratistas	Publicado el 23 de agosto de 2024
Manual de lineamientos de seguridad de la información con relación a los proveedores y/o terceros	Publicado el 23 de agosto de 2024
Comunicado oficial para radicación de cuentas de cobro	Publicado el 23 de agosto de 2024
Descuentos aplicables	Publicado el 23 de agosto de 2024
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 26 de agosto de 2024
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 27 de agosto de 2024
Concepto técnico y económico	Publicado el 29 de agosto de 2024
Ampliación al cronograma	Publicado el 16 de septiembre de 2024
Concepto técnico y económico definitivo	Publicado el 17 de septiembre de 2024
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 02 de octubre de 2024

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-218

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "Contratar el servicio de auditoría de los Sistemas de Gestión de la Calidad, Ambiental y Seguridad y salud en el trabajo de la Universidad de Cundinamarca".

Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento Solicitud de cotización y las condiciones establecidas en el mismo.
Solicitud de cotización	Publicado el 22 de agosto de 2024
Anexo técnico	Publicado el 22 de agosto de 2024
Cronograma	Publicado el 22 de agosto de 2024
"El oferente deberá aportar los siguientes documentos junto con su propuesta económica".
Cotización para procesos de bienes, servicios u obras	Publicado el 22 de agosto de 2024
Anexo 1 - Carta de presentación de la oferta	Publicado el 22 de agosto de 2024
Anexo 2. Certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 22 de agosto de 2024
Anexo 3. Autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 22 de agosto de 2024
Anexo 4. Carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores	Publicado el 22 de agosto de 2024
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas	Publicado el 22 de agosto de 2024
Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar en este formato (Ver solicitud de cotización).
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 22 de agosto de 2024
Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato.
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros	Publicado el 22 de agosto de 2024
Documentos informativos
Anexo Cumplimiento de SG-SST	Publicado el 22 de agosto de 2024
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 22 de agosto de 2024
Condiciones generales	Publicado el 22 de agosto de 2024
Manual de contratistas	Publicado el 22 de agosto de 2024
Manual de lineamientos de seguridad de la información con relación a los proveedores y/o terceros	Publicado el 22 de agosto de 2024
Comunicado oficial para radicación de cuentas de cobro	Publicado el 22 de agosto de 2024
Descuentos aplicables	Publicado el 22 de agosto de 2024
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 26 de agosto de 2024
Oficio aclaratorio	Publicado el 28 de agosto de 2024
Anexo - Especificaciones técnicas definitivo	Publicado el 28 de agosto de 2024
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 29 de agosto de 2024
Concepto técnico y económico	Publicado el 03 de septiembre de 2024
Ampliación al cronograma	Publicado el 09 de septiembre de 2024
Concepto técnico y económico definitivo	Publicado el 11 de septiembre de 2024
Ampliación al cronograma N. 2	Publicado el 20 de septiembre de 2024
Concepto técnico y económico final	Publicado el 20 de septiembre de 2024
Respuesta a observaciones	Publicado el 26 de septiembre de 2024
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 26 de septiembre de 2024
Proceso desierto	Publicado el 27 de septiembre de 2024

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-227

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "SERVICIO DE TOMA DE CITOLOGÍAS Y ANTÍGENO PROSTÁTICO A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LA SEDE, SECCIONALES Y EXTENSIONES, CON EL ÁNIMO DE PROMOVER LOS HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE, EL AUTOCUIDADO Y EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA".

Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento Solicitud de cotización y las condiciones establecidas en el mismo.
Solicitud de cotización	Publicado el 22 de agosto de 2024
Cronograma	Publicado el 22 de agosto de 2024
"El oferente deberá aportar los siguientes documentos junto con su propuesta económica".
Cotización para procesos de bienes, servicios u obras	Publicado el 22 de agosto de 2024
Anexo 1 - Carta de presentación de la oferta	Publicado el 22 de agosto de 2024
Anexo 2. Certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 22 de agosto de 2024
Anexo 3. Autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 22 de agosto de 2024
Anexo 4. Carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores	Publicado el 22 de agosto de 2024
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas	Publicado el 22 de agosto de 2024
Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar en este formato (Ver solicitud de cotización).
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 22 de agosto de 2024
Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato.
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros	Publicado el 22 de agosto de 2024
Documentos informativos
Anexo Cumplimiento de SG-SST	Publicado el 22 de agosto de 2024
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 22 de agosto de 2024
Condiciones generales	Publicado el 22 de agosto de 2024
Manual de contratistas	Publicado el 22 de agosto de 2024
Manual de lineamientos de seguridad de la información con relación a los proveedores y/o terceros	Publicado el 22 de agosto de 2024
Comunicado oficial para radicación de cuentas de cobro	Publicado el 22 de agosto de 2024
Descuentos aplicables	Publicado el 22 de agosto de 2024
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 23 de agosto de 2024
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 27 de agosto de 2024
Concepto técnico y económico	Publicado el 29 de agosto de 2024
Ampliación al cronograma	Publicado el 30 de agosto de 2024
Concepto técnico y económico definitivo	Publicado el 30 de agosto de 2024
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 27 de septiembre de 2024

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-261

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE LOS LABORATORIOS DE AGROPECUARIAS DE LA SEDE FUSAGASUGÁ DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA".

Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento Solicitud de cotización y las condiciones establecidas en el mismo.
Solicitud de cotización	Publicado el 22 de agosto de 2024
Cronograma	Publicado el 22 de agosto de 2024
"El oferente deberá aportar los siguientes documentos junto con su propuesta económica".
Cotización para procesos de bienes, servicios u obras	Publicado el 22 de agosto de 2024
Anexo 1 - Carta de presentación de la oferta	Publicado el 22 de agosto de 2024
Anexo 2. Certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 22 de agosto de 2024
Anexo 3. Autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 22 de agosto de 2024
Anexo 4. Carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores	Publicado el 22 de agosto de 2024
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas	Publicado el 22 de agosto de 2024
Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar en este formato (Ver solicitud de cotización).
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 22 de agosto de 2024
Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato.
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros	Publicado el 22 de agosto de 2024
Documentos informativos
Anexo Cumplimiento de SG-SST	Publicado el 22 de agosto de 2024
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 22 de agosto de 2024
Condiciones generales	Publicado el 22 de agosto de 2024
Manual de contratistas	Publicado el 22 de agosto de 2024
Manual de lineamientos de seguridad de la información con relación a los proveedores y/o terceros	Publicado el 22 de agosto de 2024
Comunicado oficial para radicación de cuentas de cobro	Publicado el 22 de agosto de 2024
Descuentos aplicables	Publicado el 22 de agosto de 2024
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 23 de agosto de 2024
Respuesta a observaciones	Publicado el 27 de agosto de 2024
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 29 de agosto de 2024
Concepto técnico y económico	Publicado el 02 de septiembre de 2024
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 18 de septiembre de 2024

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-224

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "ADQUIRIR QUIMICOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA".

Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento Solicitud de cotización y las condiciones establecidas en el mismo.
Solicitud de cotización	Publicado el 22 de agosto de 2024
Cronograma	Publicado el 22 de agosto de 2024
"El oferente deberá aportar los siguientes documentos junto con su propuesta económica".
Cotización para procesos de bienes, servicios u obras	Publicado el 22 de agosto de 2024
Anexo 1 - Carta de presentación de la oferta	Publicado el 22 de agosto de 2024
Anexo 2. Certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 22 de agosto de 2024
Anexo 3. Autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 22 de agosto de 2024
Anexo 4. Carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores	Publicado el 22 de agosto de 2024
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas	Publicado el 22 de agosto de 2024
Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar en este formato (Ver solicitud de cotización).
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 22 de agosto de 2024
Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato.
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros	Publicado el 22 de agosto de 2024
Documentos informativos
Anexo Cumplimiento de SG-SST	Publicado el 22 de agosto de 2024
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 22 de agosto de 2024
Condiciones generales	Publicado el 22 de agosto de 2024
Manual de contratistas	Publicado el 22 de agosto de 2024
Manual de lineamientos de seguridad de la información con relación a los proveedores y/o terceros	Publicado el 22 de agosto de 2024
Comunicado oficial para radicación de cuentas de cobro	Publicado el 22 de agosto de 2024
Descuentos aplicables	Publicado el 22 de agosto de 2024
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 23 de agosto de 2024
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 27 de agosto de 2024
Ampliación al cronograma	Publicado el 28 de agosto de 2024
Concepto técnico y económico	Publicado el 02 de septiembre de 2024
Proceso desierto	Publicado el 03 de septiembre de 2024

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-226

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "ADQUIRIR INSUMOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LAS EXPERIENCIAS VIVENCIALES NACIONALES E INTERNACIONALES DE INTERCAMBIO Y DINÁMICAS CURRICULARES EN LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS, UCUNDINAMARCA".

Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento Solicitud de cotización y las condiciones establecidas en el mismo.
Solicitud de cotización	Publicado el 22 de agosto de 2024
Anexo 1	Publicado el 22 de agosto de 2024
Cronograma	Publicado el 22 de agosto de 2024
"El oferente deberá aportar los siguientes documentos junto con su propuesta económica".
Cotización para procesos de bienes, servicios u obras	Publicado el 22 de agosto de 2024
Anexo 1 - Carta de presentación de la oferta	Publicado el 22 de agosto de 2024
Anexo 2. Certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 22 de agosto de 2024
Anexo 3. Autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 22 de agosto de 2024
Anexo 4. Carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores	Publicado el 22 de agosto de 2024
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas	Publicado el 22 de agosto de 2024
Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar en este formato (Ver solicitud de cotización).
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 22 de agosto de 2024
Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato.
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros	Publicado el 22 de agosto de 2024
Documentos informativos
Anexo Cumplimiento de SG-SST	Publicado el 22 de agosto de 2024
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 22 de agosto de 2024
Condiciones generales	Publicado el 22 de agosto de 2024
Manual de contratistas	Publicado el 22 de agosto de 2024
Manual de lineamientos de seguridad de la información con relación a los proveedores y/o terceros	Publicado el 22 de agosto de 2024
Comunicado oficial para radicación de cuentas de cobro	Publicado el 22 de agosto de 2024
Descuentos aplicables	Publicado el 22 de agosto de 2024
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 23 de agosto de 2024
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 28 de agosto de 2024
Concepto técnico y económico	Publicado el 30 de agosto de 2024
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 18 de septiembre de 2024

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-108-3

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "CONTRATAR SERVICIO DE ANÁLISIS DE MUESTRAS DE SUELO REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD AGRÍCOLA EN CULTIVOS TRANSITORIOS DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ CUNDINAMARCA, PRESENTADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS, PROGRAMA DE INGENIERÍA AMBIENTAL E INGENIERÍA AGRONÓMICA".

Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento Solicitud de cotización y las condiciones establecidas en el mismo.
Solicitud de cotización	Publicado el 22 de agosto de 2024
Cronograma	Publicado el 22 de agosto de 2024
"El oferente deberá aportar los siguientes documentos junto con su propuesta económica".
Cotización para procesos de bienes, servicios u obras	Publicado el 22 de agosto de 2024
Anexo 1 - Carta de presentación de la oferta	Publicado el 22 de agosto de 2024
Anexo 2. Certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 22 de agosto de 2024
Anexo 3. Autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 22 de agosto de 2024
Anexo 4. Carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores	Publicado el 22 de agosto de 2024
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas	Publicado el 22 de agosto de 2024
Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar en este formato (Ver solicitud de cotización).
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 22 de agosto de 2024
Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato.
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros	Publicado el 22 de agosto de 2024
Documentos informativos
Anexo Cumplimiento de SG-SST	Publicado el 22 de agosto de 2024
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 22 de agosto de 2024
Condiciones generales	Publicado el 22 de agosto de 2024
Manual de contratistas	Publicado el 22 de agosto de 2024
Manual de lineamientos de seguridad de la información con relación a los proveedores y/o terceros	Publicado el 22 de agosto de 2024
Comunicado oficial para radicación de cuentas de cobro	Publicado el 22 de agosto de 2024
Descuentos aplicables	Publicado el 22 de agosto de 2024
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 23 de agosto de 2024
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 27 de agosto de 2024
Concepto técnico y económico	Publicado el 29 de agosto de 2024
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 06 de septiembre de 2024
Proceso desierto	Publicado el 06 de septiembre de 2024
Ampliación al cronograma	Publicado el 10 de septiembre de 2024
Resultado de subsanabilidad definitivo	Publicado el 27 de septiembre de 2024

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-138

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "CONTRATAR ACTIVIDADES PARA FORTALECER Y MANTENER EL PLAN DE GESTIÓN DE DESASTRES, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA".

Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento Solicitud de cotización y las condiciones establecidas en el mismo.
Solicitud de cotización	Publicado el 21 de agosto de 2024
Anexo 1	Publicado el 21 de agosto de 2024
Anexo - Precios de referencia	Publicado el 21 de agosto de 2024
Cronograma	Publicado el 21 de agosto de 2024
"El oferente deberá aportar los siguientes documentos junto con su propuesta económica".
Cotización para procesos de bienes, servicios u obras	Publicado el 21 de agosto de 2024
Anexo 1 - Carta de presentación de la oferta	Publicado el 21 de agosto de 2024
Anexo 2. Certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 21 de agosto de 2024
Anexo 3. Autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 21 de agosto de 2024
Anexo 4. Carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores	Publicado el 21 de agosto de 2024
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas	Publicado el 21 de agosto de 2024
Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar en este formato (Ver solicitud de cotización).
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 21 de agosto de 2024
Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato.
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros	Publicado el 21 de agosto de 2024
Documentos informativos
Anexo Cumplimiento de SG-SST	Publicado el 21 de agosto de 2024
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 21 de agosto de 2024
Condiciones generales	Publicado el 21 de agosto de 2024
Manual de contratistas	Publicado el 21 de agosto de 2024
Manual de lineamientos de seguridad de la información con relación a los proveedores y/o terceros	Publicado el 21 de agosto de 2024
Comunicado oficial para radicación de cuentas de cobro	Publicado el 21 de agosto de 2024
Descuentos aplicables	Publicado el 21 de agosto de 2024
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 22 de agosto de 2024
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 26 de agosto de 2024
Proceso desierto	Publicado el 26 de agosto de 2024

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-250

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "CONTRATAR LOS SERVICIOS DE AGENCIA DE PUBLICIDAD PARA EL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD EXTERIOR EN BOGOTÁ Y SUS ALREDEDORES, EN ÉPOCAS DE INSCRIPCIONES DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA".

Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento Solicitud de cotización y las condiciones establecidas en el mismo.
Solicitud de cotización	Publicado el 21 de agosto de 2024
Cronograma	Publicado el 21 de agosto de 2024
"El oferente deberá aportar los siguientes documentos junto con su propuesta económica".
Cotización para procesos de bienes, servicios u obras	Publicado el 21 de agosto de 2024
Anexo 1 - Carta de presentación de la oferta	Publicado el 21 de agosto de 2024
Anexo 2. Certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 21 de agosto de 2024
Anexo 3. Autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 21 de agosto de 2024
Anexo 4. Carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores	Publicado el 21 de agosto de 2024
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas	Publicado el 21 de agosto de 2024
Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar en este formato (Ver solicitud de cotización).
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 21 de agosto de 2024
Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato.
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros	Publicado el 21 de agosto de 2024
Documentos informativos
Anexo Cumplimiento de SG-SST	Publicado el 21 de agosto de 2024
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 21 de agosto de 2024
Condiciones generales	Publicado el 21 de agosto de 2024
Manual de contratistas	Publicado el 21 de agosto de 2024
Manual de lineamientos de seguridad de la información con relación a los proveedores y/o terceros	Publicado el 21 de agosto de 2024
Comunicado oficial para radicación de cuentas de cobro	Publicado el 21 de agosto de 2024
Descuentos aplicables	Publicado el 21 de agosto de 2024
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 22 de agosto de 2024
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 26 de agosto de 2024
Concepto técnico y económico	Publicado el 28 de agosto de 2024
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 15 de octubre de 2024

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-192

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "CONTRATAR EL ALQUILER DE SONIDO, PARA EL VI ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE PROMOCIÓN A GRADUADOS Y CONGRESO DE GRADUADOS".

Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento Solicitud de cotización y las condiciones establecidas en el mismo.
Solicitud de cotización	Publicado el 21 de agosto de 2024
Cronograma	Publicado el 21 de agosto de 2024
"El oferente deberá aportar los siguientes documentos junto con su propuesta económica".
Cotización para procesos de bienes, servicios u obras	Publicado el 21 de agosto de 2024
Anexo 1 - Carta de presentación de la oferta	Publicado el 21 de agosto de 2024
Anexo 2. Certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 21 de agosto de 2024
Anexo 3. Autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 21 de agosto de 2024
Anexo 4. Carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores	Publicado el 21 de agosto de 2024
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas	Publicado el 21 de agosto de 2024
Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar en este formato (Ver solicitud de cotización).
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 21 de agosto de 2024
Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato.
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros	Publicado el 21 de agosto de 2024
Documentos informativos
Anexo Cumplimiento de SG-SST	Publicado el 21 de agosto de 2024
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 21 de agosto de 2024
Condiciones generales	Publicado el 21 de agosto de 2024
Manual de contratistas	Publicado el 21 de agosto de 2024
Manual de lineamientos de seguridad de la información con relación a los proveedores y/o terceros	Publicado el 21 de agosto de 2024
Comunicado oficial para radicación de cuentas de cobro	Publicado el 21 de agosto de 2024
Descuentos aplicables	Publicado el 21 de agosto de 2024
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 22 de agosto de 2024
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 26 de agosto de 2024
Concepto técnico y económico	Publicado el 28 de agosto de 2024

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-210

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "ADQUIRIR PUNTOS ECOLÓGICOS, CONTENEDORES PARA OFICINAS, BAÑOS, SALONES PARA LOS RESIDUOS SÓLIDOS PARA LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA".

Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento Solicitud de cotización y las condiciones establecidas en el mismo.
Solicitud de cotización	Publicado el 21 de agosto de 2024
Cronograma	Publicado el 21 de agosto de 2024
"El oferente deberá aportar los siguientes documentos junto con su propuesta económica".
Cotización para procesos de bienes, servicios u obras	Publicado el 21 de agosto de 2024
Anexo 1 - Carta de presentación de la oferta	Publicado el 21 de agosto de 2024
Anexo 2. Certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 21 de agosto de 2024
Anexo 3. Autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 21 de agosto de 2024
Anexo 4. Carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores	Publicado el 21 de agosto de 2024
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas	Publicado el 21 de agosto de 2024
Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar en este formato (Ver solicitud de cotización).
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 21 de agosto de 2024
Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato.
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros	Publicado el 21 de agosto de 2024
Documentos informativos
Anexo Cumplimiento de SG-SST	Publicado el 21 de agosto de 2024
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 21 de agosto de 2024
Condiciones generales	Publicado el 21 de agosto de 2024
Manual de contratistas	Publicado el 21 de agosto de 2024
Manual de lineamientos de seguridad de la información con relación a los proveedores y/o terceros	Publicado el 21 de agosto de 2024
Comunicado oficial para radicación de cuentas de cobro	Publicado el 21 de agosto de 2024
Descuentos aplicables	Publicado el 21 de agosto de 2024
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 22 de agosto de 2024
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 26 de agosto de 2024
Concepto técnico y económico	Publicado el 28 de agosto de 2024
Concepto técnico y económico definitivo	Publicado el 18 de septiembre de 2024
Proceso desierto	Publicado el 23 de septiembre de 2024

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-185-2

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "ADQUIRIR EQUIPOS ELECTRONICOS PARA LOS ESPACIOS ACADEMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA".

Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento Solicitud de cotización y las condiciones establecidas en el mismo.
Solicitud de cotización	Publicado el 20 de agosto de 2024
Cronograma	Publicado el 20 de agosto de 2024
"El oferente deberá aportar los siguientes documentos junto con su propuesta económica".
Cotización para procesos de bienes, servicios u obras	Publicado el 20 de agosto de 2024
Anexo 1 - Carta de presentación de la oferta	Publicado el 20 de agosto de 2024
Anexo 2. Certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 20 de agosto de 2024
Anexo 3. Autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 20 de agosto de 2024
Anexo 4. Carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores	Publicado el 20 de agosto de 2024
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas	Publicado el 20 de agosto de 2024
Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar en este formato (Ver solicitud de cotización).
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 20 de agosto de 2024
Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato.
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros	Publicado el 20 de agosto de 2024
Documentos informativos
Anexo Cumplimiento de SG-SST	Publicado el 20 de agosto de 2024
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 20 de agosto de 2024
Condiciones generales	Publicado el 20 de agosto de 2024
Manual de contratistas	Publicado el 20 de agosto de 2024
Manual de lineamientos de seguridad de la información con relación a los proveedores y/o terceros	Publicado el 20 de agosto de 2024
Comunicado oficial para radicación de cuentas de cobro	Publicado el 20 de agosto de 2024
Descuentos aplicables	Publicado el 20 de agosto de 2024
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 21 de agosto de 2024
Ampliación al cronograma	Publicado el 23 de agosto de 2024
Respuesta a observaciones	Publicado el 23 de agosto de 2024
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 23 de agosto de 2024
Concepto técnico y económico	Publicado el 27 de agosto de 2024
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 27 de septiembre de 2024

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-205-2

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PERSIANAS PARA LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE FUSAGASUGÁ".

Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento Solicitud de cotización y las condiciones establecidas en el mismo.
Solicitud de cotización	Publicado el 20 de agosto de 2024
Cronograma	Publicado el 20 de agosto de 2024
"El oferente deberá aportar los siguientes documentos junto con su propuesta económica".
Cotización para procesos de bienes, servicios u obras	Publicado el 20 de agosto de 2024
Anexo 1 - Carta de presentación de la oferta	Publicado el 20 de agosto de 2024
Anexo 2. Certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 20 de agosto de 2024
Anexo 3. Autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 20 de agosto de 2024
Anexo 4. Carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores	Publicado el 20 de agosto de 2024
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas	Publicado el 20 de agosto de 2024
Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar en este formato (Ver solicitud de cotización).
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 20 de agosto de 2024
Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato.
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros	Publicado el 20 de agosto de 2024
Documentos informativos
Anexo Cumplimiento de SG-SST	Publicado el 20 de agosto de 2024
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 20 de agosto de 2024
Condiciones generales	Publicado el 20 de agosto de 2024
Manual de contratistas	Publicado el 20 de agosto de 2024
Manual de lineamientos de seguridad de la información con relación a los proveedores y/o terceros	Publicado el 20 de agosto de 2024
Comunicado oficial para radicación de cuentas de cobro	Publicado el 20 de agosto de 2024
Descuentos aplicables	Publicado el 20 de agosto de 2024
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 21 de agosto de 2024
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 23 de agosto de 2024
Concepto técnico y económico	Publicado el 27 de agosto de 2024
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 19 de septiembre de 2024

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-191

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "ADQUISICIÓN DE TIQUETES DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL DESPLAZAMIENTO DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS SEDE FUSAGASUGÁ AL CENTRO DE ESTUDIOS AGROAMBIENTALES (GRANJA LA ESPERANZA) EN GUAVIO PARA LA VIGENCIA 2024-2".

Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento Solicitud de cotización y las condiciones establecidas en el mismo.
Solicitud de cotización	Publicado el 20 de agosto de 2024
Anexo - Precios de referencia	Publicado el 20 de agosto de 2024
Cronograma	Publicado el 20 de agosto de 2024
"El oferente deberá aportar los siguientes documentos junto con su propuesta económica".
Cotización para procesos de bienes, servicios u obras	Publicado el 20 de agosto de 2024
Anexo 1 - Carta de presentación de la oferta	Publicado el 20 de agosto de 2024
Anexo 2. Certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 20 de agosto de 2024
Anexo 3. Autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 20 de agosto de 2024
Anexo 4. Carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores	Publicado el 20 de agosto de 2024
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas	Publicado el 20 de agosto de 2024
Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar en este formato (Ver solicitud de cotización).
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 20 de agosto de 2024
Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato.
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros	Publicado el 20 de agosto de 2024
Documentos informativos
Anexo Cumplimiento de SG-SST	Publicado el 20 de agosto de 2024
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 20 de agosto de 2024
Condiciones generales	Publicado el 20 de agosto de 2024
Manual de contratistas	Publicado el 20 de agosto de 2024
Manual de lineamientos de seguridad de la información con relación a los proveedores y/o terceros	Publicado el 20 de agosto de 2024
Comunicado oficial para radicación de cuentas de cobro	Publicado el 20 de agosto de 2024
Descuentos aplicables	Publicado el 20 de agosto de 2024
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 21 de agosto de 2024
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 23 de agosto de 2024
Concepto técnico y económico	Publicado el 27 de agosto de 2024
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 03 de septiembre de 2024
Proceso desierto	Publicado el 03 de septiembre de 2024

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-204-2

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "RENOVAR LICENCIAS DE ADOBE: CREATIVE CLOUD, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE DIAGRAMACION, CONFIGURACION Y DISEÑO DE TODAS LAS PUBLICACIONES GENERADAS POR LA EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA".

Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento Solicitud de cotización y las condiciones establecidas en el mismo.
Solicitud de cotización	Publicado el 20 de agosto de 2024
Anexo - Alcance	Publicado el 20 de agosto de 2024
Cronograma	Publicado el 20 de agosto de 2024
"El oferente deberá aportar los siguientes documentos junto con su propuesta económica".
Cotización para procesos de bienes, servicios u obras	Publicado el 20 de agosto de 2024
Anexo 1 - Carta de presentación de la oferta	Publicado el 20 de agosto de 2024
Anexo 2. Certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 20 de agosto de 2024
Anexo 3. Autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 20 de agosto de 2024
Anexo 4. Carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores	Publicado el 20 de agosto de 2024
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas	Publicado el 20 de agosto de 2024
Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar en este formato (Ver solicitud de cotización).
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 20 de agosto de 2024
Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato.
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros	Publicado el 20 de agosto de 2024
Documentos informativos
Anexo Cumplimiento de SG-SST	Publicado el 20 de agosto de 2024
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 20 de agosto de 2024
Condiciones generales	Publicado el 20 de agosto de 2024
Manual de contratistas	Publicado el 20 de agosto de 2024
Manual de lineamientos de seguridad de la información con relación a los proveedores y/o terceros	Publicado el 20 de agosto de 2024
Comunicado oficial para radicación de cuentas de cobro	Publicado el 20 de agosto de 2024
Descuentos aplicables	Publicado el 20 de agosto de 2024
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 21 de agosto de 2024
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 22 de agosto de 2024
Concepto técnico y económico	Publicado el 26 de agosto de 2024
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 11 de septiembre de 2024

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-249

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "CONTRATAR EL SERVICIO DE EVALUACION DE PARES EXTERNOS PARA LIBROS Y REVISTAS PRESENTADOS EN LA CONVOCATORIA EDITORIAL 2024".

Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento Solicitud de cotización y las condiciones establecidas en el mismo.
Solicitud de cotización	Publicado el 14 de agosto de 2024
Cronograma	Publicado el 14 de agosto de 2024
"El oferente deberá aportar los siguientes documentos junto con su propuesta económica".
Cotización para procesos de bienes, servicios u obras	Publicado el 14 de agosto de 2024
Anexo 1 - Carta de presentación de la oferta	Publicado el 14 de agosto de 2024
Anexo 2. Certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 14 de agosto de 2024
Anexo 3. Autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 14 de agosto de 2024
Anexo 4. Carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores	Publicado el 14 de agosto de 2024
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas	Publicado el 14 de agosto de 2024
Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar en este formato (Ver solicitud de cotización).
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 14 de agosto de 2024
Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato.
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros	Publicado el 14 de agosto de 2024
Documentos informativos
Anexo Cumplimiento de SG-SST	Publicado el 14 de agosto de 2024
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 14 de agosto de 2024
Condiciones generales	Publicado el 14 de agosto de 2024
Manual de contratistas	Publicado el 14 de agosto de 2024
Manual de lineamientos de seguridad de la información con relación a los proveedores y/o terceros	Publicado el 14 de agosto de 2024
Comunicado oficial para radicación de cuentas de cobro	Publicado el 14 de agosto de 2024
Descuentos aplicables	Publicado el 14 de agosto de 2024
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 15 de agosto de 2024
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 21 de agosto de 2024
Concepto técnico y económico	Publicado el 23 de agosto de 2024
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 12 de septiembre de 2024

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-251

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "ADQUIRIR SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO PARA ACTIVIDADES O EVENTOS REALIZADOS POR EL INSTITUTO DE POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA".

Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento Solicitud de cotización y las condiciones establecidas en el mismo.
Solicitud de cotización	Publicado el 13 de agosto de 2024
Anexo - Precios de referencia	Publicado el 13 de agosto de 2024
Anexo - Especificaciones técnicas	Publicado el 13 de agosto de 2024
Cronograma	Publicado el 13 de agosto de 2024
"El oferente deberá aportar los siguientes documentos junto con su propuesta económica".
Cotización para procesos de bienes, servicios u obras	Publicado el 13 de agosto de 2024
Anexo 1 - Carta de presentación de la oferta	Publicado el 13 de agosto de 2024
Anexo 2. Certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 13 de agosto de 2024
Anexo 3. Autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 13 de agosto de 2024
Anexo 4. Carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores	Publicado el 13 de agosto de 2024
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas	Publicado el 13 de agosto de 2024
Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar en este formato (Ver solicitud de cotización).
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 13 de agosto de 2024
Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato.
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros	Publicado el 13 de agosto de 2024
Documentos informativos
Anexo Cumplimiento de SG-SST	Publicado el 13 de agosto de 2024
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 13 de agosto de 2024
Condiciones generales	Publicado el 13 de agosto de 2024
Manual de contratistas	Publicado el 13 de agosto de 2024
Manual de lineamientos de seguridad de la información con relación a los proveedores y/o terceros	Publicado el 13 de agosto de 2024
Comunicado oficial para radicación de cuentas de cobro	Publicado el 13 de agosto de 2024
Descuentos aplicables	Publicado el 13 de agosto de 2024
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 14 de agosto de 2024
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 20 de agosto de 2024
Concepto técnico y económico	Publicado el 22 de agosto de 2024
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 06 de septiembre de 2024

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-177

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "CONTRATAR EL SERVICIO DE PLATAFORMA ONLINE DE APRENDIZAJE EN MATEMÁTICAS CON SISTEMA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y APRENDIZAJE ADAPTATIVO PARA EL ÁREA DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍAS DE LA UCUNDINAMARCA".

Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento Solicitud de cotización y las condiciones establecidas en el mismo.
Solicitud de cotización	Publicado el 13 de agosto de 2024
Cronograma	Publicado el 13 de agosto de 2024
"El oferente deberá aportar los siguientes documentos junto con su propuesta económica".
Cotización para procesos de bienes, servicios u obras	Publicado el 13 de agosto de 2024
Anexo 1 - Carta de presentación de la oferta	Publicado el 13 de agosto de 2024
Anexo 2. Certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 13 de agosto de 2024
Anexo 3. Autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 13 de agosto de 2024
Anexo 4. Carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores	Publicado el 13 de agosto de 2024
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas	Publicado el 13 de agosto de 2024
Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar en este formato (Ver solicitud de cotización).
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 13 de agosto de 2024
Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato.
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros	Publicado el 13 de agosto de 2024
Documentos informativos
Anexo Cumplimiento de SG-SST	Publicado el 13 de agosto de 2024
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 13 de agosto de 2024
Condiciones generales	Publicado el 13 de agosto de 2024
Manual de contratistas	Publicado el 13 de agosto de 2024
Manual de lineamientos de seguridad de la información con relación a los proveedores y/o terceros	Publicado el 13 de agosto de 2024
Comunicado oficial para radicación de cuentas de cobro	Publicado el 13 de agosto de 2024
Descuentos aplicables	Publicado el 13 de agosto de 2024
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 14 de agosto de 2024
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 20 de agosto de 2024
Concepto técnico y económico	Publicado el 22 de agosto de 2024
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 09 de septiembre de 2024

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-208

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE EQUIPAMIENTO PARA VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA".

Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento Solicitud de cotización y las condiciones establecidas en el mismo.
Solicitud de cotización	Publicado el 12 de agosto de 2024
Cronograma	Publicado el 12 de agosto de 2024
"El oferente deberá aportar los siguientes documentos junto con su propuesta económica".
Cotización para procesos de bienes, servicios u obras	Publicado el 12 de agosto de 2024
Anexo 1 - Carta de presentación de la oferta	Publicado el 12 de agosto de 2024
Anexo 2. Certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 12 de agosto de 2024
Anexo 3. Autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 12 de agosto de 2024
Anexo 4. Carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores	Publicado el 12 de agosto de 2024
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas	Publicado el 12 de agosto de 2024
Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar en este formato (Ver solicitud de cotización).
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 12 de agosto de 2024
Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato.
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros	Publicado el 12 de agosto de 2024
Documentos informativos
Anexo Cumplimiento de SG-SST	Publicado el 12 de agosto de 2024
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 12 de agosto de 2024
Condiciones generales	Publicado el 12 de agosto de 2024
Manual de contratistas	Publicado el 12 de agosto de 2024
Manual de lineamientos de seguridad de la información con relación a los proveedores y/o terceros	Publicado el 12 de agosto de 2024
Comunicado oficial para radicación de cuentas de cobro	Publicado el 12 de agosto de 2024
Descuentos aplicables	Publicado el 12 de agosto de 2024
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 13 de agosto de 2024
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 16 de agosto de 2024
Concepto técnico y económico	Publicado el 21 de agosto de 2024
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 06 de septiembre de 2024

INVITACIÓN PRIVADA 022

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "CONTRATAR LA ADQUISICION DE TINTAS, TONER Y CARTUCHOS PARA EL SUMINISTRO EN LAS OFICINAS DE LA SEDE FUSAGASUGA, CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO Y OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES Y RELACIONES INSTITUCIONALES, DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA".

Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo.
Términos de referencia	Publicado el 12 de agosto de 2024
Anexo - Precios de referencia	Publicado el 12 de agosto de 2024
Anexo - Especificaciones técnicas	Publicado el 12 de agosto de 2024
"El oferente deberá aportar los siguientes documentos junto con su propuesta económica"
Cotización de bienes, servicios u obras	Publicado el 12 de agosto de 2024
Formatos	Publicado el 12 de agosto de 2024
Carta de compromiso para contratistas	Publicado el 12 de agosto de 2024
Formato Autorización Tratamiento Datos	Publicado el 12 de agosto de 2024
Formato anticorrupción y antisoborno para proveedores y terceros	Publicado el 12 de agosto de 2024
Acuerdo de confiencialidad para proveedores y terceros	Publicado el 12 de agosto de 2024
Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar en este formato (Ver términos de referencia)
Justificación de analisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 12 de agosto de 2024
Documentos informativos
Guía para manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 12 de agosto de 2024
Condiciones generales	Publicado el 12 de agosto de 2024
Manual de contratistas y proveedores	Publicado el 12 de agosto de 2024
Manual de lineamientos de seguridad de la información con relación a los proveedores y/o terceros	Publicado el 12 de agosto de 2024
Comunicado oficial para radicación de cuentas de cobro	Publicado el 12 de agosto de 2024
Descuentos aplicables	Publicado el 12 de agosto de 2024
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 13 de agosto de 2024
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 16 de agosto de 2024
Evaluación técnica habilitante	Publicado el 22 de agosto de 2024
Evaluación financiera habilitante	Publicado el 22 de agosto de 2024
Evaluación jurídica habilitante	Publicado el 22 de agosto de 2024
Resultado de subsanabilidad jurídica	Publicado el 28 de agosto de 2024
Evaluación económica	Publicado el 30 de agosto de 2024
Evaluación técnica adicional	Publicado el 30 de agosto de 2024
Evaluación de incentivos	Publicado el 30 de agosto de 2024
Informe final	Publicado el 06 de septiembre de 2024

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-108-2

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "CONTRATAR SERVICIO DE ANÁLISIS DE MUESTRAS DE SUELO REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD AGRÍCOLA EN CULTIVOS TRANSITORIOS DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ CUNDINAMARCA, PRESENTADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS, PROGRAMA DE INGENIERÍA AMBIENTAL E INGENIERÍA AGRONÓMICA".

Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento Solicitud de cotización y las condiciones establecidas en el mismo.
Solicitud de cotización	Publicado el 12 de agosto de 2024
Cronograma	Publicado el 12 de agosto de 2024
"El oferente deberá aportar los siguientes documentos junto con su propuesta económica".
Cotización para procesos de bienes, servicios u obras	Publicado el 12 de agosto de 2024
Anexo 1 - Carta de presentación de la oferta	Publicado el 12 de agosto de 2024
Anexo 2. Certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 12 de agosto de 2024
Anexo 3. Autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 12 de agosto de 2024
Anexo 4. Carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores	Publicado el 12 de agosto de 2024
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas	Publicado el 12 de agosto de 2024
Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar en este formato (Ver solicitud de cotización).
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 12 de agosto de 2024
Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato.
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros	Publicado el 12 de agosto de 2024
Documentos informativos
Anexo Cumplimiento de SG-SST	Publicado el 12 de agosto de 2024
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 12 de agosto de 2024
Condiciones generales	Publicado el 12 de agosto de 2024
Manual de contratistas	Publicado el 12 de agosto de 2024
Manual de lineamientos de seguridad de la información con relación a los proveedores y/o terceros	Publicado el 12 de agosto de 2024
Comunicado oficial para radicación de cuentas de cobro	Publicado el 12 de agosto de 2024
Descuentos aplicables	Publicado el 12 de agosto de 2024
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 13 de agosto de 2024
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 15 de agosto de 2024
Concepto técnico y económico	Publicado el 20 de agosto de 2024
Proceso desierto	Publicado el 20 de agosto de 2024

INVITACIÓN PRIVADA 026

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "ADQUIRIR MOBILIARIO ESPECÍFICO PARA LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y UNIDAD AGROAMBIENTAL LA ESPERANZA DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, SEDE FUSAGASUGÁ".

Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo.
Términos de referencia	Publicado el 12 de agosto de 2024
Anexo - Fotos laboratorio y unidad agroambiental	Publicado el 12 de agosto de 2024
Anexo - Plano bloque G primer piso	Publicado el 12 de agosto de 2024
Anexo - Plano bloque G segundo piso	Publicado el 12 de agosto de 2024
Anexo - Plano bloque G tercer piso	Publicado el 12 de agosto de 2024
Anexo - Plano bloque H, laboratorio de nutrición animal	Publicado el 12 de agosto de 2024
Anexo - Plano unidad agroambiental	Publicado el 12 de agosto de 2024
Anexo - Plano unidad agroambiental UAA	Publicado el 12 de agosto de 2024
"El oferente deberá aportar los siguientes documentos junto con su propuesta económica"
Cotización de bienes, servicios u obras	Publicado el 12 de agosto de 2024
Formatos	Publicado el 12 de agosto de 2024
Carta de compromiso para contratistas	Publicado el 12 de agosto de 2024
Formato Autorización Tratamiento Datos	Publicado el 12 de agosto de 2024
Formato anticorrupción y antisoborno para proveedores y terceros	Publicado el 12 de agosto de 2024
Acuerdo de confiencialidad para proveedores y terceros	Publicado el 12 de agosto de 2024
Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar en este formato (Ver términos de referencia)
Justificación de analisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 12 de agosto de 2024
Documentos informativos
Guía para manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 12 de agosto de 2024
Condiciones generales	Publicado el 12 de agosto de 2024
Manual de contratistas y proveedores	Publicado el 12 de agosto de 2024
Manual de lineamientos de seguridad de la información con relación a los proveedores y/o terceros	Publicado el 12 de agosto de 2024
Comunicado oficial para radicación de cuentas de cobro	Publicado el 12 de agosto de 2024
Descuentos aplicables	Publicado el 12 de agosto de 2024
Adenda N. 1	Publicado el 14 de agosto de 2024
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 14 de agosto de 2024
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 16 de agosto de 2024
Evaluación técnica habilitante	Publicado el 22 de agosto de 2024
Evaluación jurídica habilitante	Publicado el 22 de agosto de 2024
Evaluación financiera habilitante	Publicado el 22 de agosto de 2024
Resultado de subsanabilidad jurídica	Publicado el 27 de agosto de 2024
Resultado de subsanabilidad técnica	Publicado el 27 de agosto de 2024
Evaluación económica	Publicado el 29 de agosto de 2024
Evaluación técnica adicional	Publicado el 29 de agosto de 2024
Evaluación de incentivos	Publicado el 29 de agosto de 2024
Informe final	Publicado el 06 de septiembre de 2024

INVITACIÓN PRIVADA 024

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "CONTRATAR SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y ESTAMPADO DE MATERIAL PUBLICITARIO (POP) PARA LA VIGENCIA 2024".

Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo.
Términos de referencia	Publicado el 09 de agosto de 2024
"El oferente deberá aportar los siguientes documentos junto con su propuesta económica"
Cotización de bienes, servicios u obras	Publicado el 09 de agosto de 2024
Formatos	Publicado el 09 de agosto de 2024
Carta de compromiso para contratistas	Publicado el 09 de agosto de 2024
Formato Autorización Tratamiento Datos	Publicado el 09 de agosto de 2024
Formato anticorrupción y antisoborno para proveedores y terceros	Publicado el 09 de agosto de 2024
Acuerdo de confiencialidad para proveedores y terceros	Publicado el 09 de agosto de 2024
Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar en este formato (Ver términos de referencia)
Justificación de analisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 09 de agosto de 2024
Documentos informativos
Guía para manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 09 de agosto de 2024
Condiciones generales	Publicado el 09 de agosto de 2024
Manual de contratistas y proveedores	Publicado el 09 de agosto de 2024
Manual de lineamientos de seguridad de la información con relación a los proveedores y/o terceros	Publicado el 09 de agosto de 2024
Comunicado oficial para radicación de cuentas de cobro	Publicado el 09 de agosto de 2024
Descuentos aplicables	Publicado el 09 de agosto de 2024
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 12 de agosto de 2024
Respuesta a observaciones	Publicado el 13 de agosto de 2024
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 16 de agosto de 2024
Evaluación técnica habilitante	Publicado el 22 de agosto de 2024
Evaluación jurídica habilitante	Publicado el 22 de agosto de 2024
Evaluación financiera habilitante	Publicado el 22 de agosto de 2024
Resultado de subsanabilidad técnica	Publicado el 28 de agosto de 2024
Resultado de subsanabilidad jurídica	Publicado el 28 de agosto de 2024
Resultado de subsanabilidad financiera	Publicado el 28 de agosto de 2024
Evaluación económica	Publicado el 02 de septiembre de 2024
Evaluación técnica adicional	Publicado el 02 de septiembre de 2024
Evaluación de incentivos	Publicado el 02 de septiembre de 2024
Respuesta a observaciones N. 2	Publicado el 04 de septiembre de 2024
Informe final	Publicado el 06 de septiembre de 2024

INVITACIÓN PRIVADA 027

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UN (1) VEHÍCULO DE REPRESENTACIÓN TIPO CAMIONETA PARA LA ALTA DIRECCIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA".

Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo.
Términos de referencia	Publicado el 09 de agosto de 2024
Anexo - Características técnicas	Publicado el 09 de agosto de 2024
"El oferente deberá aportar los siguientes documentos junto con su propuesta económica"
Cotización de bienes, servicios u obras	Publicado el 09 de agosto de 2024
Formatos	Publicado el 09 de agosto de 2024
Carta de compromiso para contratistas	Publicado el 09 de agosto de 2024
Formato Autorización Tratamiento Datos	Publicado el 09 de agosto de 2024
Formato anticorrupción y antisoborno para proveedores y terceros	Publicado el 09 de agosto de 2024
Acuerdo de confiencialidad para proveedores y terceros	Publicado el 09 de agosto de 2024
Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar en este formato (Ver términos de referencia)
Justificación de analisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 09 de agosto de 2024
Documentos informativos
Guía para manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 09 de agosto de 2024
Condiciones generales	Publicado el 09 de agosto de 2024
Manual de contratistas y proveedores	Publicado el 09 de agosto de 2024
Manual de lineamientos de seguridad de la información con relación a los proveedores y/o terceros	Publicado el 09 de agosto de 2024
Comunicado oficial para radicación de cuentas de cobro	Publicado el 09 de agosto de 2024
Descuentos aplicables	Publicado el 09 de agosto de 2024
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 12 de agosto de 2024
Adenda N. 1	Publicado el 14 de agosto de 2024
Respuesta a observaciones	Publicado el 14 de agosto de 2024
Anexo - Especificaciones técnicas definitivas	Publicado el 14 de agosto de 2024
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 20 de agosto de 2024
Declaratoria desierto	Publicado el 23 de agosto de 2024
Proceso desierto	Publicado el 23 de agosto de 2024

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-199-2

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "CONTRATAR LA RENOVACION DE OPEN JOURNAL SYSTEM (OJS), CON LA ACTUALIZACIÓN A LA ÚLTIMA VERSIÓN LONG TIME SERVICE Y MARCACIÓN EN XML PARA LOS ARTÍCULOS DE LAS REVISTAS CIENCIAS AGROPECUARIAS, PENSAMIENTO UDECINO, CAMINOS EDUCATIVOS, ARTE Y CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA".

Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento Solicitud de cotización y las condiciones establecidas en el mismo.
Solicitud de cotización	Publicado el 08 de agosto de 2024
Cronograma	Publicado el 08 de agosto de 2024
"El oferente deberá aportar los siguientes documentos junto con su propuesta económica".
Cotización para procesos de bienes, servicios u obras	Publicado el 08 de agosto de 2024
Anexo 1 - Carta de presentación de la oferta	Publicado el 08 de agosto de 2024
Anexo 2. Certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 08 de agosto de 2024
Anexo 3. Autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 08 de agosto de 2024
Anexo 4. Carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores	Publicado el 08 de agosto de 2024
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas	Publicado el 08 de agosto de 2024
Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar en este formato (Ver solicitud de cotización).
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 08 de agosto de 2024
Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato.
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros	Publicado el 08 de agosto de 2024
Documentos informativos
Anexo Cumplimiento de SG-SST	Publicado el 08 de agosto de 2024
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 08 de agosto de 2024
Condiciones generales	Publicado el 08 de agosto de 2024
Manual de contratistas	Publicado el 08 de agosto de 2024
Manual de lineamientos de seguridad de la información con relación a los proveedores y/o terceros	Publicado el 08 de agosto de 2024
Comunicado oficial para radicación de cuentas de cobro	Publicado el 08 de agosto de 2024
Descuentos aplicables	Publicado el 08 de agosto de 2024
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 09 de agosto de 2024
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 12 de agosto de 2024
Concepto técnico y económico	Publicado el 14 de agosto de 2024

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-178

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "CONTRATAR EL SERVICIO ONLINE DE SIMULADOR VIRTUAL DE JUEGO Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL PARA LOS PROGRAMAS QUE OFERTA LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ECONÓMICAS Y CONTABLES DE LA UCUNDINAMARCA".

Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento Solicitud de cotización y las condiciones establecidas en el mismo.
Solicitud de cotización	Publicado el 06 de agosto de 2024
Cronograma	Publicado el 06 de agosto de 2024
"El oferente deberá aportar los siguientes documentos junto con su propuesta económica".
Cotización para procesos de bienes, servicios u obras	Publicado el 06 de agosto de 2024
Anexo 1 - Carta de presentación de la oferta	Publicado el 06 de agosto de 2024
Anexo 2. Certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 06 de agosto de 2024
Anexo 3. Autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 06 de agosto de 2024
Anexo 4. Carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores	Publicado el 06 de agosto de 2024
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas	Publicado el 06 de agosto de 2024
Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar en este formato (Ver solicitud de cotización).
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 06 de agosto de 2024
Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato.
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros	Publicado el 06 de agosto de 2024
Documentos informativos
Anexo Cumplimiento de SG-SST	Publicado el 06 de agosto de 2024
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 06 de agosto de 2024
Condiciones generales	Publicado el 06 de agosto de 2024
Manual de contratistas	Publicado el 06 de agosto de 2024
Manual de lineamientos de seguridad de la información con relación a los proveedores y/o terceros	Publicado el 06 de agosto de 2024
Comunicado oficial para radicación de cuentas de cobro	Publicado el 06 de agosto de 2024
Descuentos aplicables	Publicado el 06 de agosto de 2024
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 08 de agosto de 2024
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 09 de agosto de 2024
Concepto técnico y económico	Publicado el 13 de agosto de 2024
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 04 de septiembre de 2024

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-176

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "CONTRATAR SERVICIO ONLINE BIBLIOTECA DIGITAL MULTIDISCIPLINAR PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ECONÓMICAS Y CONTABLES DE QUE OFERTA LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EN SU SEDE, SECCIONALES Y EXTENSIONES".

Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento Solicitud de cotización y las condiciones establecidas en el mismo.
Solicitud de cotización	Publicado el 06 de agosto de 2024
Listado de titulos	Publicado el 06 de agosto de 2024
Cronograma	Publicado el 06 de agosto de 2024
"El oferente deberá aportar los siguientes documentos junto con su propuesta económica".
Cotización para procesos de bienes, servicios u obras	Publicado el 06 de agosto de 2024
Anexo 1 - Carta de presentación de la oferta	Publicado el 06 de agosto de 2024
Anexo 2. Certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 06 de agosto de 2024
Anexo 3. Autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 06 de agosto de 2024
Anexo 4. Carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores	Publicado el 06 de agosto de 2024
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas	Publicado el 06 de agosto de 2024
Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar en este formato (Ver solicitud de cotización).
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 06 de agosto de 2024
Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato.
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros	Publicado el 06 de agosto de 2024
Documentos informativos
Anexo Cumplimiento de SG-SST	Publicado el 06 de agosto de 2024
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 06 de agosto de 2024
Condiciones generales	Publicado el 06 de agosto de 2024
Manual de contratistas	Publicado el 06 de agosto de 2024
Manual de lineamientos de seguridad de la información con relación a los proveedores y/o terceros	Publicado el 06 de agosto de 2024
Comunicado oficial para radicación de cuentas de cobro	Publicado el 06 de agosto de 2024
Descuentos aplicables	Publicado el 06 de agosto de 2024
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 08 de agosto de 2024
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 09 de agosto de 2024
concepto técnico y económico	Publicado el 13 de agosto de 2024
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 20 de agosto de 2024
Proceso desierto	Publicado el 21 de agosto de 2024

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-108

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "CONTRATAR SERVICIO DE ANÁLISIS DE MUESTRAS DE SUELO REQUERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD AGRÍCOLA EN CULTIVOS TRANSITORIOS DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ CUNDINAMARCA, PRESENTADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS, PROGRAMA DE INGENIERÍA AMBIENTAL E INGENIERÍA AGRONÓMICA".

Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento Solicitud de cotización y las condiciones establecidas en el mismo.
Solicitud de cotización	Publicado el 02 de agosto de 2024
Cronograma	Publicado el 02 de agosto de 2024
"El oferente deberá aportar los siguientes documentos junto con su propuesta económica".
Cotización para procesos de bienes, servicios u obras	Publicado el 02 de agosto de 2024
Anexo 1 - Carta de presentación de la oferta	Publicado el 02 de agosto de 2024
Anexo 2. Certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 02 de agosto de 2024
Anexo 3. Autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 02 de agosto de 2024
Anexo 4. Carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores	Publicado el 02 de agosto de 2024
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas	Publicado el 02 de agosto de 2024
Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar en este formato (Ver solicitud de cotización).
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 02 de agosto de 2024
Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato.
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros	Publicado el 02 de agosto de 2024
Documentos informativos
Anexo Cumplimiento de SG-SST	Publicado el 02 de agosto de 2024
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 02 de agosto de 2024
Condiciones generales	Publicado el 02 de agosto de 2024
Manual de contratistas	Publicado el 02 de agosto de 2024
Manual de lineamientos de seguridad de la información con relación a los proveedores y/o terceros	Publicado el 02 de agosto de 2024
Comunicado oficial para radicación de cuentas de cobro	Publicado el 02 de agosto de 2024
Descuentos aplicables	Publicado el 02 de agosto de 2024
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 05 de agosto de 2024
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 08 de agosto de 2024
Proceso desierto	Publicado el 08 de agosto de 2024

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-198

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "RENOVAR LA LICENCIA ACROBAT PRO DC PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE EDICION, DISEÑO Y DIAGRMACION PARA LAS PUBLICACIONES PERIODICAS Y NO PERIODICAS DE LA EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA".

Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento Solicitud de cotización y las condiciones establecidas en el mismo.
Solicitud de cotización	Publicado el 01 de agosto de 2024
Cronograma	Publicado el 01 de agosto de 2024
"El oferente deberá aportar los siguientes documentos junto con su propuesta económica".
Cotización para procesos de bienes, servicios u obras	Publicado el 01 de agosto de 2024
Anexo 1 - Carta de presentación de la oferta	Publicado el 01 de agosto de 2024
Anexo 2. Certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 01 de agosto de 2024
Anexo 3. Autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 01 de agosto de 2024
Anexo 4. Carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores	Publicado el 01 de agosto de 2024
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas	Publicado el 01 de agosto de 2024
Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar en este formato (Ver solicitud de cotización).
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 01 de agosto de 2024
Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato.
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros	Publicado el 01 de agosto de 2024
Documentos informativos
Anexo Cumplimiento de SG-SST	Publicado el 01 de agosto de 2024
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 01 de agosto de 2024
Condiciones generales	Publicado el 01 de agosto de 2024
Manual de contratistas	Publicado el 01 de agosto de 2024
Manual de lineamientos de seguridad de la información con relación a los proveedores y/o terceros	Publicado el 01 de agosto de 2024
Comunicado oficial para radicación de cuentas de cobro	Publicado el 01 de agosto de 2024
Descuentos aplicables	Publicado el 01 de agosto de 2024
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 02 de agosto de 2024
Respuesta a observaciones	Publicado el 05 de agosto de 2024
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 06 de agosto de 2024
Concepto técnico y económico	Publicado el 09 de agosto de 2024
Concepto técnico y económico definitivo	Publicado el 16 de agosto de 2024
Cronograma de subsanabilidad	Publicado el 16 de agosto de 2024
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 29 de agosto de 2024

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-207

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "ADQUIRIR MATERIAL VEGETAL, ABONOS, PLAGUICIDAS, PRODUCTOS DE FORRAJE E INSUMOS UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES EN LA SEDE FUSAGASUGA DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA".

Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento Solicitud de cotización y las condiciones establecidas en el mismo.
Solicitud de cotización	Publicado el 01 de agosto de 2024
Anexo - Especificaciones técnicas	Publicado el 01 de agosto de 2024
Anexo - Precios de referencia	Publicado el 01 de agosto de 2024
Cronograma	Publicado el 01 de agosto de 2024
"El oferente deberá aportar los siguientes documentos junto con su propuesta económica".
Cotización para procesos de bienes, servicios u obras	Publicado el 01 de agosto de 2024
Anexo 1 - Carta de presentación de la oferta	Publicado el 01 de agosto de 2024
Anexo 2. Certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 01 de agosto de 2024
Anexo 3. Autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 01 de agosto de 2024
Anexo 4. Carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores	Publicado el 01 de agosto de 2024
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas	Publicado el 01 de agosto de 2024
Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar en este formato (Ver solicitud de cotización).
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 01 de agosto de 2024
Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato.
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros	Publicado el 01 de agosto de 2024
Documentos informativos
Anexo Cumplimiento de SG-SST	Publicado el 01 de agosto de 2024
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 01 de agosto de 2024
Condiciones generales	Publicado el 01 de agosto de 2024
Manual de contratistas	Publicado el 01 de agosto de 2024
Manual de lineamientos de seguridad de la información con relación a los proveedores y/o terceros	Publicado el 01 de agosto de 2024
Comunicado oficial para radicación de cuentas de cobro	Publicado el 01 de agosto de 2024
Descuentos aplicables	Publicado el 01 de agosto de 2024
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 02 de agosto de 2024
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 05 de agosto de 2024
Concepto técnico y económico	Publicado el 06 de agosto de 2024
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 20 de agosto de 2024

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-200

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "RENOVAR LA SUSCRIPCIÓN AL SISTEMA CROSSREF AL GRUPO DE EDITORES DE LA INSTITUCIÓN PARA EL USO Y MANEJO DEL DOI EN LAS PUBLICACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA".

Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento Solicitud de cotización y las condiciones establecidas en el mismo.
Solicitud de cotización	Publicado el 01 de agosto de 2024
Cronograma	Publicado el 01 de agosto de 2024
"El oferente deberá aportar los siguientes documentos junto con su propuesta económica".
Cotización para procesos de bienes, servicios u obras	Publicado el 01 de agosto de 2024
Anexo 1 - Carta de presentación de la oferta	Publicado el 01 de agosto de 2024
Anexo 2. Certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 01 de agosto de 2024
Anexo 3. Autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 01 de agosto de 2024
Anexo 4. Carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores	Publicado el 01 de agosto de 2024
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas	Publicado el 01 de agosto de 2024
Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar en este formato (Ver solicitud de cotización).
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 01 de agosto de 2024
Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato.
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros	Publicado el 01 de agosto de 2024
Documentos informativos
Anexo Cumplimiento de SG-SST	Publicado el 01 de agosto de 2024
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 01 de agosto de 2024
Condiciones generales	Publicado el 01 de agosto de 2024
Manual de contratistas	Publicado el 01 de agosto de 2024
Manual de lineamientos de seguridad de la información con relación a los proveedores y/o terceros	Publicado el 01 de agosto de 2024
Comunicado oficial para radicación de cuentas de cobro	Publicado el 01 de agosto de 2024
Descuentos aplicables	Publicado el 01 de agosto de 2024
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 02 de agosto de 2024
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 06 de agosto de 2024
Concepto técnico y económico	Publicado el 09 de agosto de 2024
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 26 de agosto de 2024

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-185

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "ADQUIRIR EQUIPOS ELECTRONICOS PARA LOS ESPACIOS ACADEMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA".

Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento Solicitud de cotización y las condiciones establecidas en el mismo.
Solicitud de cotización	Publicado el 01 de agosto de 2024
Cronograma	Publicado el 01 de agosto de 2024
"El oferente deberá aportar los siguientes documentos junto con su propuesta económica".
Cotización para procesos de bienes, servicios u obras	Publicado el 01 de agosto de 2024
Anexo 1 - Carta de presentación de la oferta	Publicado el 01 de agosto de 2024
Anexo 2. Certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 01 de agosto de 2024
Anexo 3. Autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 01 de agosto de 2024
Anexo 4. Carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores	Publicado el 01 de agosto de 2024
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas	Publicado el 01 de agosto de 2024
Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar en este formato (Ver solicitud de cotización).
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 01 de agosto de 2024
Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato.
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros	Publicado el 01 de agosto de 2024
Documentos informativos
Anexo Cumplimiento de SG-SST	Publicado el 01 de agosto de 2024
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 01 de agosto de 2024
Condiciones generales	Publicado el 01 de agosto de 2024
Manual de contratistas	Publicado el 01 de agosto de 2024
Manual de lineamientos de seguridad de la información con relación a los proveedores y/o terceros	Publicado el 01 de agosto de 2024
Comunicado oficial para radicación de cuentas de cobro	Publicado el 01 de agosto de 2024
Descuentos aplicables	Publicado el 01 de agosto de 2024
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 02 de agosto de 2024
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 06 de agosto de 2024
Concepto técnico y económico	Publicado el 09 de agosto de 2024
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 15 de agosto de 2024
Proceso desierto	Publicado el 15 de agosto de 2024

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-190

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "ADQUIRIR MOBILIARIOS PARA LA CONSERVACIÓN EN LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA DE LA SEDE DE FUSAGASUGÁ".

Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento Solicitud de cotización y las condiciones establecidas en el mismo.
Solicitud de cotización	Publicado el 31 de julio de 2024
Cronograma	Publicado el 31 de julio de 2024
"El oferente deberá aportar los siguientes documentos junto con su propuesta económica".
Cotización para procesos de bienes, servicios u obras	Publicado el 31 de julio de 2024
Anexo 1 - Carta de presentación de la oferta	Publicado el 31 de julio de 2024
Anexo 2. Certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 31 de julio de 2024
Anexo 3. Autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 31 de julio de 2024
Anexo 4. Carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores	Publicado el 31 de julio de 2024
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas	Publicado el 31 de julio de 2024
Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar en este formato (Ver solicitud de cotización).
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 31 de julio de 2024
Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato.
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros	Publicado el 31 de julio de 2024
Documentos informativos
Anexo Cumplimiento de SG-SST	Publicado el 31 de julio de 2024
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 31 de julio de 2024
Condiciones generales	Publicado el 31 de julio de 2024
Manual de contratistas	Publicado el 31 de julio de 2024
Manual de lineamientos de seguridad de la información con relación a los proveedores y/o terceros	Publicado el 31 de julio de 2024
Comunicado oficial para radicación de cuentas de cobro	Publicado el 31 de julio de 2024
Descuentos aplicables	Publicado el 31 de julio de 2024
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 01 de agosto de 2024
Respuesta a observaciones	Publicado el 02 de agosto de 2024
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 05 de agosto de 2024
Ampliación al cronograma	Publicado el 08 de agosto de 2024
Concepto técnico y económico	Publicado el 09 de agosto de 2024
Concepto técnico y económico definitivo	Publicado el 15 de agosto de 2024
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 19 de septiembre de 2024

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-201

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS AGROPECUARIOS DE LA UNIDAD AGROAMBIENTAL LA ESPERANZA DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA".

Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento Solicitud de cotización y las condiciones establecidas en el mismo.
Solicitud de cotización	Publicado el 31 de julio de 2024
Cronograma	Publicado el 31 de julio de 2024
"El oferente deberá aportar los siguientes documentos junto con su propuesta económica".
Cotización para procesos de bienes, servicios u obras	Publicado el 31 de julio de 2024
Anexo 1 - Carta de presentación de la oferta	Publicado el 31 de julio de 2024
Anexo 2. Certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 31 de julio de 2024
Anexo 3. Autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 31 de julio de 2024
Anexo 4. Carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores	Publicado el 31 de julio de 2024
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas	Publicado el 31 de julio de 2024
Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar en este formato (Ver solicitud de cotización).
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 31 de julio de 2024
Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato.
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros	Publicado el 31 de julio de 2024
Documentos informativos
Anexo Cumplimiento de SG-SST	Publicado el 31 de julio de 2024
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 31 de julio de 2024
Condiciones generales	Publicado el 31 de julio de 2024
Manual de contratistas	Publicado el 31 de julio de 2024
Manual de lineamientos de seguridad de la información con relación a los proveedores y/o terceros	Publicado el 31 de julio de 2024
Comunicado oficial para radicación de cuentas de cobro	Publicado el 31 de julio de 2024
Descuentos aplicables	Publicado el 31 de julio de 2024
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 01 de agosto de 2024
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 06 de agosto de 2024
Concepto técnico y económico	Publicado el 09 de agosto de 2024
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 29 de agosto de 2024

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-199

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "CONTRATAR LA RENOVACION DE OPEN JOURNAL SYSTEM (OJS), CON LA ACTUALIZACIÓN A LA ÚLTIMA VERSIÓN LONG TIME SERVICE Y MARCACIÓN EN XML PARA LOS ARTÍCULOS DE LAS REVISTAS CIENCIAS AGROPECUARIAS, PENSAMIENTO UDECINO, CAMINOS EDUCATIVOS, ARTE Y CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA".

Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento Solicitud de cotización y las condiciones establecidas en el mismo.
Solicitud de cotización	Publicado el 30 de julio de 2024
Cronograma	Publicado el 30 de julio de 2024
"El oferente deberá aportar los siguientes documentos junto con su propuesta económica".
Cotización para procesos de bienes, servicios u obras	Publicado el 30 de julio de 2024
Anexo 1 - Carta de presentación de la oferta	Publicado el 30 de julio de 2024
Anexo 2. Certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 30 de julio de 2024
Anexo 3. Autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 30 de julio de 2024
Anexo 4. Carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores	Publicado el 30 de julio de 2024
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas	Publicado el 30 de julio de 2024
Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar en este formato (Ver solicitud de cotización).
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 30 de julio de 2024
Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato.
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros	Publicado el 30 de julio de 2024
Documentos informativos
Anexo Cumplimiento de SG-SST	Publicado el 30 de julio de 2024
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 30 de julio de 2024
Condiciones generales	Publicado el 30 de julio de 2024
Manual de contratistas	Publicado el 30 de julio de 2024
Manual de lineamientos de seguridad de la información con relación a los proveedores y/o terceros	Publicado el 30 de julio de 2024
Comunicado oficial para radicación de cuentas de cobro	Publicado el 30 de julio de 2024
Descuentos aplicables	Publicado el 30 de julio de 2024
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 31 de julio de 2024
Ampliación al cronograma	Publicado el 31 de julio de 2024
Respuesta a observaciones	Publicado el 01 de agosto de 2024
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 02 de agosto de 2024
Proceso desierto	Publicado el 05 de agosto de 2024

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-215

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "CONTRATAR EL APOYO LOGÍSTICO PARA LAS EXPERIENCIAS VIVENCIALES NACIONALES E INTERNACIONALES DE INTERCAMBIO Y DINÁMICAS CURRICULARES EN LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS, UCUNDINAMARCA".

Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento Solicitud de cotización y las condiciones establecidas en el mismo.
Solicitud de cotización	Publicado el 30 de julio de 2024
Anexo 1	Publicado el 30 de julio de 2024
Cronograma	Publicado el 30 de julio de 2024
"El oferente deberá aportar los siguientes documentos junto con su propuesta económica".
Cotización para procesos de bienes, servicios u obras	Publicado el 30 de julio de 2024
Anexo 1 - Carta de presentación de la oferta	Publicado el 30 de julio de 2024
Anexo 2. Certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 30 de julio de 2024
Anexo 3. Autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 30 de julio de 2024
Anexo 4. Carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores	Publicado el 30 de julio de 2024
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas	Publicado el 30 de julio de 2024
Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar en este formato (Ver solicitud de cotización).
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 30 de julio de 2024
Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato.
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros	Publicado el 30 de julio de 2024
Documentos informativos
Anexo Cumplimiento de SG-SST	Publicado el 30 de julio de 2024
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 30 de julio de 2024
Condiciones generales	Publicado el 30 de julio de 2024
Manual de contratistas	Publicado el 30 de julio de 2024
Manual de lineamientos de seguridad de la información con relación a los proveedores y/o terceros	Publicado el 30 de julio de 2024
Comunicado oficial para radicación de cuentas de cobro	Publicado el 30 de julio de 2024
Descuentos aplicables	Publicado el 30 de julio de 2024
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 31 de julio de 2024
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 02 de agosto de 2024
Ampliación al cronograma	Publicado el 06 de agosto de 2024
Concepto técnico y económico	Publicado el 08 de agosto de 2024
Concepto técnico y económico definitivo	Publicado el 15 de agosto de 2024
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 03 de septiembre de 2024

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-204

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "RENOVAR LICENCIAS DE ADOBE: CREATIVE CLOUD, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE DIAGRAMACION, CONFIGURACION Y DISEÑO DE TODAS LAS PUBLICACIONES GENERADAS POR LA EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA".

Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento Solicitud de cotización y las condiciones establecidas en el mismo.
Solicitud de cotización	Publicado el 30 de julio de 2024
Cronograma	Publicado el 30 de julio de 2024
"El oferente deberá aportar los siguientes documentos junto con su propuesta económica".
Cotización para procesos de bienes, servicios u obras	Publicado el 30 de julio de 2024
Anexo 1 - Carta de presentación de la oferta	Publicado el 30 de julio de 2024
Anexo 2. Certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 30 de julio de 2024
Anexo 3. Autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 30 de julio de 2024
Anexo 4. Carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores	Publicado el 30 de julio de 2024
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas	Publicado el 30 de julio de 2024
Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar en este formato (Ver solicitud de cotización).
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 30 de julio de 2024
Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato.
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros	Publicado el 30 de julio de 2024
Documentos informativos
Anexo Cumplimiento de SG-SST	Publicado el 30 de julio de 2024
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 30 de julio de 2024
Condiciones generales	Publicado el 30 de julio de 2024
Manual de contratistas	Publicado el 30 de julio de 2024
Manual de lineamientos de seguridad de la información con relación a los proveedores y/o terceros	Publicado el 30 de julio de 2024
Comunicado oficial para radicación de cuentas de cobro	Publicado el 30 de julio de 2024
Descuentos aplicables	Publicado el 30 de julio de 2024
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 31 de julio de 2024
Alcance	Publicado el 01 de agosto de 2024
Ampliación al cronograma	Publicado el 01 de agosto de 2024
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 05 de agosto de 2024
Concepto técnico y económico	Publicado el 08 de agosto de 2024
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 14 de agosto de 2024
Proceso desierto	Publicado el 16 de agosto de 2024

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-205

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PERSIANAS PARA LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE FUSAGASUGÁ".

Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento Solicitud de cotización y las condiciones establecidas en el mismo.
Solicitud de cotización	Publicado el 30 de julio de 2024
Cronograma	Publicado el 30 de julio de 2024
"El oferente deberá aportar los siguientes documentos junto con su propuesta económica".
Cotización para procesos de bienes, servicios u obras	Publicado el 30 de julio de 2024
Anexo 1 - Carta de presentación de la oferta	Publicado el 30 de julio de 2024
Anexo 2. Certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 30 de julio de 2024
Anexo 3. Autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 30 de julio de 2024
Anexo 4. Carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores	Publicado el 30 de julio de 2024
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas	Publicado el 30 de julio de 2024
Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar en este formato (Ver solicitud de cotización).
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 30 de julio de 2024
Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato.
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros	Publicado el 30 de julio de 2024
Documentos informativos
Anexo Cumplimiento de SG-SST	Publicado el 30 de julio de 2024
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 30 de julio de 2024
Condiciones generales	Publicado el 30 de julio de 2024
Manual de contratistas	Publicado el 30 de julio de 2024
Manual de lineamientos de seguridad de la información con relación a los proveedores y/o terceros	Publicado el 30 de julio de 2024
Comunicado oficial para radicación de cuentas de cobro	Publicado el 30 de julio de 2024
Descuentos aplicables	Publicado el 30 de julio de 2024
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 31 de julio de 2024
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 02 de agosto de 2024
Concepto técnico y económico	Publicado el 06 de agosto de 2024
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 15 de agosto de 2024
Proceso desierto	Publicado el 15 de agosto de 2024

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-181

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "CONTRATAR EL SERVICIO ONLINE DE PLATAFORMA ELECTRÓNICA MULTIDISCIPLINAR PARA LOS PROGRAMAS DE PREGRADO POSGRADO Y MAESTRÍA QUE OFERTA LA UNIVERSIDAD CUNDINAMARCA EN SEDE, SECCIONALES Y EXTENSIONES".

Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento Solicitud de cotización y las condiciones establecidas en el mismo.
Solicitud de cotización	Publicado el 26 de julio de 2024
Cronograma	Publicado el 26 de julio de 2024
"El oferente deberá aportar los siguientes documentos junto con su propuesta económica".
Cotización para procesos de bienes, servicios u obras	Publicado el 26 de julio de 2024
Anexo 1 - Carta de presentación de la oferta	Publicado el 26 de julio de 2024
Anexo 2. Certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 26 de julio de 2024
Anexo 3. Autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 26 de julio de 2024
Anexo 4. Carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores	Publicado el 26 de julio de 2024
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas	Publicado el 26 de julio de 2024
Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar en este formato (Ver solicitud de cotización).
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 26 de julio de 2024
Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato.
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros	Publicado el 26 de julio de 2024
Documentos informativos
Anexo Cumplimiento de SG-SST	Publicado el 26 de julio de 2024
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 26 de julio de 2024
Condiciones generales	Publicado el 26 de julio de 2024
Manual de contratistas	Publicado el 26 de julio de 2024
Manual de lineamientos de seguridad de la información con relación a los proveedores y/o terceros	Publicado el 26 de julio de 2024
Comunicado oficial para radicación de cuentas de cobro	Publicado el 26 de julio de 2024
Descuentos aplicables	Publicado el 26 de julio de 2024
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 29 de julio de 2024
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 02 de agosto de 2024
Concepto técnico y económico	Publicado el 05 de agosto de 2024
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 23 de agosto de 2024

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-174-2

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "CONTRATAR EL SERVICIO DE BIBLIOTECA DIGITAL ESPECIALIZADA PARA EL PROGRAMA DE ENFERMERÍA QUE OFERTA LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EN LA SECCIONAL GIRARDOT".

Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento Solicitud de cotización y las condiciones establecidas en el mismo.
Solicitud de cotización	Publicado el 26 de julio de 2024
Anexo	Publicado el 26 de julio de 2024
Cronograma	Publicado el 26 de julio de 2024
"El oferente deberá aportar los siguientes documentos junto con su propuesta económica".
Cotización para procesos de bienes, servicios u obras	Publicado el 26 de julio de 2024
Anexo 1 - Carta de presentación de la oferta	Publicado el 26 de julio de 2024
Anexo 2. Certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 26 de julio de 2024
Anexo 3. Autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 26 de julio de 2024
Anexo 4. Carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores	Publicado el 26 de julio de 2024
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas	Publicado el 26 de julio de 2024
Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar en este formato (Ver solicitud de cotización).
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 26 de julio de 2024
Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato.
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros	Publicado el 26 de julio de 2024
Documentos informativos
Anexo Cumplimiento de SG-SST	Publicado el 26 de julio de 2024
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 26 de julio de 2024
Condiciones generales	Publicado el 26 de julio de 2024
Manual de contratistas	Publicado el 26 de julio de 2024
Manual de lineamientos de seguridad de la información con relación a los proveedores y/o terceros	Publicado el 26 de julio de 2024
Comunicado oficial para radicación de cuentas de cobro	Publicado el 26 de julio de 2024
Descuentos aplicables	Publicado el 26 de julio de 2024
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 29 de julio de 2024
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 05 de agosto de 2024
Concepto técnico y económico	Publicado el 05 de agosto de 2024
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 15 de agosto de 2024

INVITACIÓN PRIVADA 025

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "SUMINISTRO DE ALIMENTO PECUARIO Y MATERIAS PRIMAS PARA LA UNIDAD AGROAMBIENTAL LA ESPERANZA DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA".

Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo.
Términos de referencia	Publicado el 24 de julio de 2024
"El oferente deberá aportar los siguientes documentos junto con su propuesta económica"
Cotización de bienes, servicios u obras	Publicado el 24 de julio de 2024
Formatos	Publicado el 24 de julio de 2024
Carta de compromiso para contratistas	Publicado el 24 de julio de 2024
Formato Autorización Tratamiento Datos	Publicado el 24 de julio de 2024
Formato anticorrupción y antisoborno para proveedores y terceros	Publicado el 24 de julio de 2024
Acuerdo de confiencialidad para proveedores y terceros	Publicado el 24 de julio de 2024
Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar en este formato (Ver términos de referencia)
Justificación de analisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 24 de julio de 2024
Documentos informativos
Guía para manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 24 de julio de 2024
Condiciones generales	Publicado el 24 de julio de 2024
Manual de contratistas y proveedores	Publicado el 24 de julio de 2024
Manual de lineamientos de seguridad de la información con relación a los proveedores y/o terceros	Publicado el 24 de julio de 2024
Comunicado oficial para radicación de cuentas de cobro	Publicado el 24 de julio de 2024
Descuentos aplicables	Publicado el 24 de julio de 2024
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 25 de julio de 2024
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 31 de julio de 2024
Evaluación técnica habilitante	Publicado el 02 de agosto de 2024
Evaluación jurídica habilitante	Publicado el 02 de agosto de 2024
Evaluación financiera habilitante	Publicado el 02 de agosto de 2024
Adenda N. 1	Publicado el 05 de agosto de 2024
Evaluación técnica habilitante definitiva	Publicado el 05 de agosto de 2024
Resultado de subsanabilidad técnica	Publicado el 12 de agosto de 2024
Resultado de subsanabilidad jurídica	Publicado el 12 de agosto de 2024
Resultado de subsanabilidad financiera	Publicado el 12 de agosto de 2024
Respuesta a observaciones	Publicado el 12 de agosto de 2024
Evaluación técnica adicional	Publicado el 14 de agosto de 2024
Evaluación económica	Publicado el 14 de agosto de 2024
Evaluación de incentivos	Publicado el 14 de agosto de 2024
Respuesta a observaciones de puntaje	Publicado el 20 de agosto de 2024
Informe final	Publicado el 22 de agosto de 2024

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-197

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "ADQUIRIR INSUMOS Y MATERIALES AGRICOLAS PARA LA UNIDAD AGROAMBIENTAL LA ESPERANZA DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, SEDE FUSAGASUGÁ".

Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento Solicitud de cotización y las condiciones establecidas en el mismo.
Solicitud de cotización	Publicado el 22 de julio de 2024
Cronograma	Publicado el 22 de julio de 2024
"El oferente deberá aportar los siguientes documentos junto con su propuesta económica".
Cotización para procesos de bienes, servicios u obras	Publicado el 22 de julio de 2024
Anexo 1 - Carta de presentación de la oferta	Publicado el 22 de julio de 2024
Anexo 2. Certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 22 de julio de 2024
Anexo 3. Autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 22 de julio de 2024
Anexo 4. Carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores	Publicado el 22 de julio de 2024
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas	Publicado el 22 de julio de 2024
Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar en este formato (Ver solicitud de cotización).
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 22 de julio de 2024
Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato.
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros	Publicado el 22 de julio de 2024
Documentos informativos
Anexo Cumplimiento de SG-SST	Publicado el 22 de julio de 2024
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 22 de julio de 2024
Condiciones generales	Publicado el 22 de julio de 2024
Manual de contratistas	Publicado el 22 de julio de 2024
Manual de lineamientos de seguridad de la información con relación a los proveedores y/o terceros	Publicado el 22 de julio de 2024
Comunicado oficial para radicación de cuentas de cobro	Publicado el 22 de julio de 2024
Descuentos aplicables	Publicado el 22 de julio de 2024
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 23 de julio de 2024
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 29 de julio de 2024
Concepto técnico y económico	Publicado el 31 de julio de 2024
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 12 de agosto de 2024

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-186

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "CONTRATAR EL SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN – SGSI EN LA SEDE FUSAGASUGÁ, SECCIONALES GIRARDOT Y UBATÉ, EXTENSIONES CHÍA, ZIPAQUIRÁ, SOACHA Y FACATATIVÁ, Y LA OFICINA DE BOGOTÁ".

Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento Solicitud de cotización y las condiciones establecidas en el mismo.
Solicitud de cotización	Publicado el 22 de julio de 2024
Anexo - Precios de referencia	Publicado el 22 de julio de 2024
Cronograma	Publicado el 22 de julio de 2024
"El oferente deberá aportar los siguientes documentos junto con su propuesta económica".
Cotización para procesos de bienes, servicios u obras	Publicado el 22 de julio de 2024
Anexo 1 - Carta de presentación de la oferta	Publicado el 22 de julio de 2024
Anexo 2. Certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 22 de julio de 2024
Anexo 3. Autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 22 de julio de 2024
Anexo 4. Carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores	Publicado el 22 de julio de 2024
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas	Publicado el 22 de julio de 2024
Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar en este formato (Ver solicitud de cotización).
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 22 de julio de 2024
Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato.
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros	Publicado el 22 de julio de 2024
Documentos informativos
Anexo Cumplimiento de SG-SST	Publicado el 22 de julio de 2024
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 22 de julio de 2024
Condiciones generales	Publicado el 22 de julio de 2024
Manual de contratistas	Publicado el 22 de julio de 2024
Manual de lineamientos de seguridad de la información con relación a los proveedores y/o terceros	Publicado el 22 de julio de 2024
Comunicado oficial para radicación de cuentas de cobro	Publicado el 22 de julio de 2024
Descuentos aplicables	Publicado el 22 de julio de 2024
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 23 de julio de 2024
Respuesta a observaciones	Publicado el 24 de julio de 2024
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 25 de julio de 2024
Concepto técnico y económico	Publicado el 29 de julio de 2024
Proceso con acta de terminación anticipada	Publicado el 29 de agosto de 2024

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-021

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICOS PARA DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL CONCURSO Y ENCUENTRO DE EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA DOCENTE Y CIRCUITOS DE FORMACIÓN EN EL MARCO DEL MODELO EDUCATIVO DIGITAL TRANSMODERNO DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA".

Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento Solicitud de cotización y las condiciones establecidas en el mismo.
Solicitud de cotización	Publicado el 22 de julio de 2024
Cronograma	Publicado el 22 de julio de 2024
"El oferente deberá aportar los siguientes documentos junto con su propuesta económica".
Cotización para procesos de bienes, servicios u obras	Publicado el 22 de julio de 2024
Anexo 1 - Carta de presentación de la oferta	Publicado el 22 de julio de 2024
Anexo 2. Certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 22 de julio de 2024
Anexo 3. Autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 22 de julio de 2024
Anexo 4. Carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores	Publicado el 22 de julio de 2024
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas	Publicado el 22 de julio de 2024
Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar en este formato (Ver solicitud de cotización).
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 22 de julio de 2024
Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato.
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros	Publicado el 22 de julio de 2024
Documentos informativos
Anexo Cumplimiento de SG-SST	Publicado el 22 de julio de 2024
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 22 de julio de 2024
Condiciones generales	Publicado el 22 de julio de 2024
Manual de contratistas	Publicado el 22 de julio de 2024
Manual de lineamientos de seguridad de la información con relación a los proveedores y/o terceros	Publicado el 22 de julio de 2024
Comunicado oficial para radicación de cuentas de cobro	Publicado el 22 de julio de 2024
Descuentos aplicables	Publicado el 22 de julio de 2024
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 23 de julio de 2024
Respuesta a observaciones	Publicado el 24 de julio de 2024
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 25 de julio de 2024
Concepto técnico y económico	Publicado el 29 de julio de 2024
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 13 de agosto de 2024

INVITACIÓN PRIVADA 023

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "CONTRATAR LOS SERVICIOS DE AGENCIA DE PUBLICIDAD PARA EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES".

Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo.
Términos de referencia	Publicado el 19 de julio de 2024
Anexo técnico N. 1	Publicado el 19 de julio de 2024
Alcance al anexo técnico N. 1 definitivo	Publicado el 19 de julio de 2024
"El oferente deberá aportar los siguientes documentos junto con su propuesta económica"
Cotización de bienes, servicios u obras	Publicado el 19 de julio de 2024
Formatos	Publicado el 19 de julio de 2024
Carta de compromiso para contratistas	Publicado el 19 de julio de 2024
Formato Autorización Tratamiento Datos	Publicado el 19 de julio de 2024
Formato anticorrupción y antisoborno para proveedores y terceros	Publicado el 19 de julio de 2024
Acuerdo de confiencialidad para proveedores y terceros	Publicado el 19 de julio de 2024
Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar en este formato (Ver términos de referencia)
Justificación de analisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 19 de julio de 2024
Documentos informativos
Guía para manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 19 de julio de 2024
Condiciones generales	Publicado el 19 de julio de 2024
Manual de contratistas y proveedores	Publicado el 19 de julio de 2024
Manual de lineamientos de seguridad de la información con relación a los proveedores y/o terceros	Publicado el 19 de julio de 2024
Comunicado oficial para radicación de cuentas de cobro	Publicado el 19 de julio de 2024
Descuentos aplicables	Publicado el 19 de julio de 2024
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 22 de julio de 2024
Adenda N. 1	Publicado el 24 de julio de 2024
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 29 de julio de 2024
Evaluación técnica habilitante	Publicado el 02 de agosto de 2024
Evaluación jurídica habilitante	Publicado el 02 de agosto de 2024
Evaluación financiera habilitante	Publicado el 02 de agosto de 2024
Resultado de subsanabilidad técnica	Publicado el 08 de agosto de 2024
Resultado de subsanabilidad jurídica	Publicado el 08 de agosto de 2024
Resultado de subsanabilidad financiera	Publicado el 08 de agosto de 2024
Evaluación económica	Publicado el 12 de agosto de 2024
Evaluación técnica adicional	Publicado el 12 de agosto de 2024
Evaluación incentivos	Publicado el 12 de agosto de 2024
Informe final	Publicado el 16 de agosto de 2024

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-179

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "CONTRATAR EL SERVICIO DE BASES DE DATOS ONLINE MULTIDISCIPLINARES, REFERENCIALES, DE DEFINICIONES Y BANCOS DE RECURSOS VISUALES PARA LOS PROGRAMAS QUE OFERTA LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EN SUS SEDES, SECCIONALES Y EXTENSIONES".

Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento Solicitud de cotización y las condiciones establecidas en el mismo.
Solicitud de cotización	Publicado el 19 de julio de 2024
Cronograma	Publicado el 19 de julio de 2024
"El oferente deberá aportar los siguientes documentos junto con su propuesta económica".
Cotización para procesos de bienes, servicios u obras	Publicado el 19 de julio de 2024
Anexo 1 - Carta de presentación de la oferta	Publicado el 19 de julio de 2024
Anexo 2. Certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 19 de julio de 2024
Anexo 3. Autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 19 de julio de 2024
Anexo 4. Carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores	Publicado el 19 de julio de 2024
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas	Publicado el 19 de julio de 2024
Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar en este formato (Ver solicitud de cotización).
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 19 de julio de 2024
Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato.
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros	Publicado el 19 de julio de 2024
Documentos informativos
Anexo Cumplimiento de SG-SST	Publicado el 19 de julio de 2024
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 19 de julio de 2024
Condiciones generales	Publicado el 19 de julio de 2024
Manual de contratistas	Publicado el 19 de julio de 2024
Manual de lineamientos de seguridad de la información con relación a los proveedores y/o terceros	Publicado el 19 de julio de 2024
Comunicado oficial para radicación de cuentas de cobro	Publicado el 19 de julio de 2024
Descuentos aplicables	Publicado el 19 de julio de 2024
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 22 de julio de 2024
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 24 de julio de 2024
Concepto técnico y económico	Publicado el 26 de julio de 2024

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-180

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "CONTRATAR EL SERVICIO DE BASE DE DATOS ONLINE BIBLIOGRÁFICA MULTIDISCIPLINAR EN LITERATURA MUNDIAL DE REVISTAS ELECTRÓNICAS PARA LAS BIBLIOTECAS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EN SUDE, SECCIONALES Y EXTENSIONES".

Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento Solicitud de cotización y las condiciones establecidas en el mismo.
Solicitud de cotización	Publicado el 19 de julio de 2024
Cronograma	Publicado el 19 de julio de 2024
"El oferente deberá aportar los siguientes documentos junto con su propuesta económica".
Cotización para procesos de bienes, servicios u obras	Publicado el 19 de julio de 2024
Anexo 1 - Carta de presentación de la oferta	Publicado el 19 de julio de 2024
Anexo 2. Certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 19 de julio de 2024
Anexo 3. Autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 19 de julio de 2024
Anexo 4. Carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores	Publicado el 19 de julio de 2024
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas	Publicado el 19 de julio de 2024
Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar en este formato (Ver solicitud de cotización).
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 19 de julio de 2024
Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato.
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros	Publicado el 19 de julio de 2024
Documentos informativos
Anexo Cumplimiento de SG-SST	Publicado el 19 de julio de 2024
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 19 de julio de 2024
Condiciones generales	Publicado el 19 de julio de 2024
Manual de contratistas	Publicado el 19 de julio de 2024
Manual de lineamientos de seguridad de la información con relación a los proveedores y/o terceros	Publicado el 19 de julio de 2024
Comunicado oficial para radicación de cuentas de cobro	Publicado el 19 de julio de 2024
Descuentos aplicables	Publicado el 19 de julio de 2024
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 22 de julio de 2024
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 24 de julio de 2024
Concepto técnico y económico	Publicado el 26 de julio de 2024
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 09 de agosto de 2024

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-158-4

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "ACTUALIZAR LA SUSCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE LICENCIAMIENTO TIPO CAMPUS DE LAS HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS, SISTEMAS OPERATIVOS, SERVICIO DE EXCHANGE (CORREO INSTITUCIONAL) Y HERRAMIENTAS COLABORATIVAS PARA LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA".

Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento Solicitud de cotización y las condiciones establecidas en el mismo.
Solicitud de cotización	Publicado el 16 de julio de 2024
Cronograma	Publicado el 16 de julio de 2024
"El oferente deberá aportar los siguientes documentos junto con su propuesta económica".
Cotización para procesos de bienes, servicios u obras	Publicado el 16 de julio de 2024
Anexo 1 - Carta de presentación de la oferta	Publicado el 16 de julio de 2024
Anexo 2. Certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 16 de julio de 2024
Anexo 3. Autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 16 de julio de 2024
Anexo 4. Carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores	Publicado el 16 de julio de 2024
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas	Publicado el 16 de julio de 2024
Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar en este formato (Ver solicitud de cotización).
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 16 de julio de 2024
Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato.
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros	Publicado el 16 de julio de 2024
Documentos informativos
Anexo Cumplimiento de SG-SST	Publicado el 16 de julio de 2024
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 16 de julio de 2024
Condiciones generales	Publicado el 16 de julio de 2024
Manual de contratistas	Publicado el 16 de julio de 2024
Manual de lineamientos de seguridad de la información con relación a los proveedores y/o terceros	Publicado el 16 de julio de 2024
Comunicado oficial para radicación de cuentas de cobro	Publicado el 16 de julio de 2024
Descuentos aplicables	Publicado el 16 de julio de 2024
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 17 de julio de 2024
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 18 de julio de 2024
Concepto técnico y económico	Publicado el 18 de julio de 2024
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 24 de julio de 2024

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-183

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "ADQUIRIR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD RFID DE LAS BIBLIOTECAS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EN SUS SECCIONALES Y EXTENSIONES".

Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento Solicitud de cotización y las condiciones establecidas en el mismo.
Solicitud de cotización	Publicado el 12 de julio de 2024
Cronograma	Publicado el 12 de julio de 2024
"El oferente deberá aportar los siguientes documentos junto con su propuesta económica".
Cotización para procesos de bienes, servicios u obras	Publicado el 12 de julio de 2024
Anexo 1 - Carta de presentación de la oferta	Publicado el 12 de julio de 2024
Anexo 2. Certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 12 de julio de 2024
Anexo 3. Autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 12 de julio de 2024
Anexo 4. Carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores	Publicado el 12 de julio de 2024
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas	Publicado el 12 de julio de 2024
Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar en este formato (Ver solicitud de cotización).
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 12 de julio de 2024
Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato.
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros	Publicado el 12 de julio de 2024
Documentos informativos
Anexo Cumplimiento de SG-SST	Publicado el 12 de julio de 2024
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 12 de julio de 2024
Condiciones generales	Publicado el 12 de julio de 2024
Manual de contratistas	Publicado el 12 de julio de 2024
Manual de lineamientos de seguridad de la información con relación a los proveedores y/o terceros	Publicado el 12 de julio de 2024
Comunicado oficial para radicación de cuentas de cobro	Publicado el 12 de julio de 2024
Descuentos aplicables	Publicado el 12 de julio de 2024
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 16 de julio de 2024
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 16 de julio de 2024
Concepto técnico y económico	Publicado el 18 de julio de 2024

INVITACIÓN PRIVADA 021

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "REALIZAR EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES, APOYO DIAGNÓSTICO, CONSULTA DE MEDICINA ESPECIALIZADA, ANÁLISIS DE PUESTO REQUERIDOS PARA EL SEGUIMIENTO A LAS CONDICIONES DE SALUD DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, TERMINO FIJO Y DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA".

Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo.
Términos de referencia	Publicado el 12 de julio de 2024
Anexo - Precios de referencia	Publicado el 12 de julio de 2024
"El oferente deberá aportar los siguientes documentos junto con su propuesta económica"
Formato Oferta Económica	Publicado el 12 de julio de 2024
Formatos	Publicado el 12 de julio de 2024
Carta de compromiso para contratistas	Publicado el 12 de julio de 2024
Formato Autorización Tratamiento Datos	Publicado el 12 de julio de 2024
Formato anticorrupción y antisoborno para proveedores y terceros	Publicado el 12 de julio de 2024
Acuerdo de confiencialidad para proveedores y terceros	Publicado el 12 de julio de 2024
Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar en este formato (Ver términos de referencia)
Justificación de analisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 12 de julio de 2024
Documentos informativos
Guía para manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 12 de julio de 2024
Condiciones generales	Publicado el 12 de julio de 2024
Manual de contratistas y proveedores	Publicado el 12 de julio de 2024
Manual de lineamientos de seguridad de la información con relación a los proveedores y/o terceros	Publicado el 12 de julio de 2024
Comunicado oficial para radicación de cuentas de cobro	Publicado el 12 de julio de 2024
Descuentos aplicables	Publicado el 12 de julio de 2024
Adenda N. 01	Publicado el 15 de julio de 2024
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 16 de julio de 2024
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 19 de julio de 2024
Evaluación técnica habilitante	Publicado el 23 de julio de 2024
Evaluación jurídica habilitante	Publicado el 23 de julio de 2024
Evaluación financiera habilitante	Publicado el 23 de julio de 2024
Evaluación técnica adicional	Publicado el 30 de julio de 2024
Evaluación económica	Publicado el 30 de julio de 2024
Evaluación incentivos	Publicado el 30 de julio de 2024
Informe final	Publicado el 02 de agosto de 2024

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-184

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "ADQUIRIR ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES SEDE FUSAGASUGÁ".

Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento Solicitud de cotización y las condiciones establecidas en el mismo.
Solicitud de cotización	Publicado el 11 de julio de 2024
Cronograma	Publicado el 11 de julio de 2024
"El oferente deberá aportar los siguientes documentos junto con su propuesta económica".
Cotización para procesos de bienes, servicios u obras	Publicado el 11 de julio de 2024
Anexo 1 - Carta de presentación de la oferta	Publicado el 11 de julio de 2024
Anexo 2. Certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 11 de julio de 2024
Anexo 3. Autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 11 de julio de 2024
Anexo 4. Carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores	Publicado el 11 de julio de 2024
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas	Publicado el 11 de julio de 2024
Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar en este formato (Ver solicitud de cotización).
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 11 de julio de 2024
Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato.
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros	Publicado el 11 de julio de 2024
Documentos informativos
Anexo Cumplimiento de SG-SST	Publicado el 11 de julio de 2024
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 11 de julio de 2024
Condiciones generales	Publicado el 11 de julio de 2024
Manual de contratistas	Publicado el 11 de julio de 2024
Manual de lineamientos de seguridad de la información con relación a los proveedores y/o terceros	Publicado el 11 de julio de 2024
Comunicado oficial para radicación de cuentas de cobro	Publicado el 11 de julio de 2024
Descuentos aplicables	Publicado el 11 de julio de 2024
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 12 de julio de 2024
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 16 de julio de 2024
Concepto técnico y económico	Publicado el 18 de julio de 2024
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 29 de julio de 2024

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-131

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "ADQUIRIR MARCOS PARA VENTANAS, VIDRIOS PARA VENTANAS Y ESPEJOS PARA LOS ESPACIOS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA".

Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento Solicitud de cotización y las condiciones establecidas en el mismo.
Solicitud de cotización	Publicado el 11 de julio de 2024
Cronograma	Publicado el 11 de julio de 2024
"El oferente deberá aportar los siguientes documentos junto con su propuesta económica".
Cotización para procesos de bienes, servicios u obras	Publicado el 11 de julio de 2024
Anexo 1 - Carta de presentación de la oferta	Publicado el 11 de julio de 2024
Anexo 2. Certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 11 de julio de 2024
Anexo 3. Autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 11 de julio de 2024
Anexo 4. Carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores	Publicado el 11 de julio de 2024
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas	Publicado el 11 de julio de 2024
Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar en este formato (Ver solicitud de cotización).
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 11 de julio de 2024
Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato.
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros	Publicado el 11 de julio de 2024
Documentos informativos
Anexo Cumplimiento de SG-SST	Publicado el 11 de julio de 2024
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 11 de julio de 2024
Condiciones generales	Publicado el 11 de julio de 2024
Manual de contratistas	Publicado el 11 de julio de 2024
Manual de lineamientos de seguridad de la información con relación a los proveedores y/o terceros	Publicado el 11 de julio de 2024
Comunicado oficial para radicación de cuentas de cobro	Publicado el 11 de julio de 2024
Descuentos aplicables	Publicado el 11 de julio de 2024
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 12 de julio de 2024
Respuesta a observaciones	Publicado el 15 de julio de 2024
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 16 de julio de 2024
Concepto técnico y económico	Publicado el 18 de julio de 2024

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-174

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "CONTRATAR EL SERVICIO DE BIBLIOTECA DIGITAL ESPECIALIZADA PARA EL PROGRAMA DE ENFERMERÍA QUE OFERTA LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EN LA SECCIONAL GIRARDOT".

Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento Solicitud de cotización y las condiciones establecidas en el mismo.
Solicitud de cotización	Publicado el 11 de julio de 2024
Anexo	Publicado el 12 de julio de 2024
Cronograma	Publicado el 11 de julio de 2024
"El oferente deberá aportar los siguientes documentos junto con su propuesta económica".
Cotización para procesos de bienes, servicios u obras	Publicado el 11 de julio de 2024
Anexo 1 - Carta de presentación de la oferta	Publicado el 11 de julio de 2024
Anexo 2. Certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 11 de julio de 2024
Anexo 3. Autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 11 de julio de 2024
Anexo 4. Carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores	Publicado el 11 de julio de 2024
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas	Publicado el 11 de julio de 2024
Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar en este formato (Ver solicitud de cotización).
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 11 de julio de 2024
Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato.
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros	Publicado el 11 de julio de 2024
Documentos informativos
Anexo Cumplimiento de SG-SST	Publicado el 11 de julio de 2024
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 11 de julio de 2024
Condiciones generales	Publicado el 11 de julio de 2024
Manual de contratistas	Publicado el 11 de julio de 2024
Manual de lineamientos de seguridad de la información con relación a los proveedores y/o terceros	Publicado el 11 de julio de 2024
Comunicado oficial para radicación de cuentas de cobro	Publicado el 11 de julio de 2024
Descuentos aplicables	Publicado el 11 de julio de 2024
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 12 de julio de 2024
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 18 de julio de 2024
Concepto técnico y económico	Publicado el 18 de julio de 2024
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 24 de julio de 2024
Proceso desierto	Publicado el 24 de julio de 2024

INVITACIÓN PRIVADA 020

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "ADQUISICION E INSTALACION DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LOS LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, SEDE FUSAGASUGA".

​

Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo.
Términos de referencia	Publicado el 10 de julio de 2024
Anexo - Imágenes de referencia mobiliario	Publicado el 10 de julio de 2024
Anexo - ARQ_BLOQUE_N-Layout1	Publicado el 10 de julio de 2024
Anexo - ARQ_BLOQUE_F-Layout1	Publicado el 10 de julio de 2024
Anexo - Mobiliario actual laboratorios	Publicado el 10 de julio de 2024
"El oferente deberá aportar los siguientes documentos junto con su propuesta económica"
Cotización para procesos de bienes y servicios	Publicado el 10 de julio de 2024
Formatos	Publicado el 10 de julio de 2024
Carta de compromiso para contratistas	Publicado el 10 de julio de 2024
Formato Autorización Tratamiento Datos	Publicado el 10 de julio de 2024
Formato anticorrupción y antisoborno para proveedores y terceros	Publicado el 10 de julio de 2024
Acuerdo de confiencialidad para proveedores y terceros	Publicado el 10 de julio de 2024
Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar en este formato (Ver términos de referencia)
Justificación de analisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 10 de julio de 2024
Documentos informativos
Guía para manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 10 de julio de 2024
Condiciones generales	Publicado el 10 de julio de 2024
Manual de contratistas y proveedores	Publicado el 10 de julio de 2024
Manual de lineamientos de seguridad de la información con relación a los proveedores y/o terceros	Publicado el 10 de julio de 2024
Comunicado oficial para radicación de cuentas de cobro	Publicado el 10 de julio de 2024
Descuentos aplicables	Publicado el 10 de julio de 2024
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 12 de julio de 2024
Adenda N. 01	Publicado el 15 de julio de 2024
Respuesta a observaciones	Publicado el 16 de julio de 2024
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 18 de julio de 2024
Adenda N. 2	Publicado el 23 de julio de 2024
Evaluación técnica habilitante	Publicado el 24 de julio de 2024
Evaluación jurídica habilitante	Publicado el 24 de julio de 2024
Evaluación financiera habilitante	Publicado el 24 de julio de 2024
Resultado de subsanabilidad financiera	Publicado el 29 de julio de 2024
Resultado de subsanabilidad técnica	Publicado el 29 de julio de 2024
Resultado de subsanabilidad jurídica	Publicado el 29 de julio de 2024
Adenda N. 3	Publicado el 31 de julio de 2024
Evaluación técnica adicional	Publicado el 01 de agosto de 2024
Evaluación de incentivos	Publicado el 01 de agosto de 2024
Adenda N. 4	Publicado el 08 de agosto de 2024
Evaluación económica	Publicado el 08 de agosto de 2024
Informe final	Publicado el 09 de agosto de 2024

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-188

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "ADQUIRIR ELEMENTOS DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN PARA LOS DEPÓSITOS DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA UCUNDINAMARCA".

Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento Solicitud de cotización y las condiciones establecidas en el mismo.
Solicitud de cotización	Publicado el 10 de julio de 2024
Cronograma	Publicado el 10 de julio de 2024
"El oferente deberá aportar los siguientes documentos junto con su propuesta económica".
Cotización para procesos de bienes, servicios u obras	Publicado el 10 de julio de 2024
Anexo 1 - Carta de presentación de la oferta	Publicado el 10 de julio de 2024
Anexo 2. Certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 10 de julio de 2024
Anexo 3. Autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 10 de julio de 2024
Anexo 4. Carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores	Publicado el 10 de julio de 2024
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas	Publicado el 10 de julio de 2024
Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar en este formato (Ver solicitud de cotización).
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 10 de julio de 2024
Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato.
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros	Publicado el 10 de julio de 2024
Documentos informativos
Anexo Cumplimiento de SG-SST	Publicado el 10 de julio de 2024
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 10 de julio de 2024
Condiciones generales	Publicado el 10 de julio de 2024
Manual de contratistas	Publicado el 10 de julio de 2024
Manual de lineamientos de seguridad de la información con relación a los proveedores y/o terceros	Publicado el 10 de julio de 2024
Comunicado oficial para radicación de cuentas de cobro	Publicado el 10 de julio de 2024
Descuentos aplicables	Publicado el 10 de julio de 2024
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 11 de julio de 2024
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 16 de julio de 2024
Concepto técnico y económico	Publicado el 18 de julio de 2024
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 05 de agosto de 2024

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-082-4

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN INSITU DE BÁSCULAS INALÁMBRICASDE 600KG, EN LA SEDE, SECCIONALES, EXTENSIONES, CAD Y UNIDADES AGROAMBIENTALES DEL SISTEMA DE GESTIÓNAMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA".

Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento Solicitud de cotización y las condiciones establecidas en el mismo.
Solicitud de cotización	Publicado el 09 de julio de 2024
Cronograma	Publicado el 09 de julio de 2024
"El oferente deberá aportar los siguientes documentos junto con su propuesta económica".
Cotización para procesos de bienes, servicios u obras	Publicado el 09 de julio de 2024
Anexo 1 - Carta de presentación de la oferta	Publicado el 09 de julio de 2024
Anexo 2. Certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 09 de julio de 2024
Anexo 3. Autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 09 de julio de 2024
Anexo 4. Carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores	Publicado el 09 de julio de 2024
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas	Publicado el 09 de julio de 2024
Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar en este formato (Ver solicitud de cotización).
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 09 de julio de 2024
Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato.
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros	Publicado el 09 de julio de 2024
Documentos informativos
Anexo Cumplimiento de SG-SST	Publicado el 09 de julio de 2024
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 09 de julio de 2024
Condiciones generales	Publicado el 09 de julio de 2024
Manual de contratistas	Publicado el 09 de julio de 2024
Manual de lineamientos de seguridad de la información con relación a los proveedores y/o terceros	Publicado el 09 de julio de 2024
Comunicado oficial para radicación de cuentas de cobro	Publicado el 09 de julio de 2024
Descuentos aplicables	Publicado el 09 de julio de 2024
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 10 de julio de 2024
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 12 de julio de 2024
Concepto técnico y económico	Publicado el 16 de julio de 2024
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 29 de julio de 2024

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-100

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "EMITIR CUÑAS RADIALES CON COBERTURA REGIONAL Y NACIONAL, PARA POSICIONAR LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DEL INSTITUTO DE POSGRADOS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA".

Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento Solicitud de cotización y las condiciones establecidas en el mismo.
Solicitud de cotización	Publicado el 09 de julio de 2024
Cronograma	Publicado el 09 de julio de 2024
"El oferente deberá aportar los siguientes documentos junto con su propuesta económica".
Cotización para procesos de bienes, servicios u obras	Publicado el 09 de julio de 2024
Anexo 1 - Carta de presentación de la oferta	Publicado el 09 de julio de 2024
Anexo 2. Certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 09 de julio de 2024
Anexo 3. Autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 09 de julio de 2024
Anexo 4. Carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores	Publicado el 09 de julio de 2024
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas	Publicado el 09 de julio de 2024
Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar en este formato (Ver solicitud de cotización).
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 09 de julio de 2024
Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato.
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros	Publicado el 09 de julio de 2024
Documentos informativos
Anexo Cumplimiento de SG-SST	Publicado el 09 de julio de 2024
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 09 de julio de 2024
Condiciones generales	Publicado el 09 de julio de 2024
Manual de contratistas	Publicado el 09 de julio de 2024
Manual de lineamientos de seguridad de la información con relación a los proveedores y/o terceros	Publicado el 09 de julio de 2024
Comunicado oficial para radicación de cuentas de cobro	Publicado el 09 de julio de 2024
Descuentos aplicables	Publicado el 09 de julio de 2024
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 10 de julio de 2024
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 12 de julio de 2024
Concepto técnico y económico	Publicado el 16 de julio de 2024
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 29 de julio de 2024

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-154-3

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "ADQUIRIR POLIZA DE MANEJO DEL SECTOR OFICIAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA".

Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento Solicitud de cotización y las condiciones establecidas en el mismo.
Solicitud de cotización	Publicado el 09 de julio de 2024
Cronograma	Publicado el 09 de julio de 2024
"El oferente deberá aportar los siguientes documentos junto con su propuesta económica".
Cotización para procesos de bienes, servicios u obras	Publicado el 09 de julio de 2024
Anexo 1 - Carta de presentación de la oferta	Publicado el 09 de julio de 2024
Anexo 2. Certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 09 de julio de 2024
Anexo 3. Autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 09 de julio de 2024
Anexo 4. Carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores	Publicado el 09 de julio de 2024
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas	Publicado el 09 de julio de 2024
Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar en este formato (Ver solicitud de cotización).
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 09 de julio de 2024
Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato.
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros	Publicado el 09 de julio de 2024
Documentos informativos
Anexo Cumplimiento de SG-SST	Publicado el 09 de julio de 2024
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 09 de julio de 2024
Condiciones generales	Publicado el 09 de julio de 2024
Manual de contratistas	Publicado el 09 de julio de 2024
Manual de lineamientos de seguridad de la información con relación a los proveedores y/o terceros	Publicado el 09 de julio de 2024
Comunicado oficial para radicación de cuentas de cobro	Publicado el 09 de julio de 2024
Descuentos aplicables	Publicado el 09 de julio de 2024
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 10 de julio de 2024
Respuesta a observaciones	Publicado el 10 de julio de 2024
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 11 de julio de 2024
Concepto técnico y económico	Publicado el 11 de julio de 2024

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-169-2

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "CONTRATAR EL SERVICIO DE BIBLIOTECA DIGITAL MULTIDISCIPLINAR CON EREADER BOOKSHELF PARA LOS PROGRAMAS DE ENFERMERÍA, Y DE LAS INGENIERÍAS: INDUSTRIAL, MECATRÓNICA Y ELECTRÓNICA DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EN SUS SEDES, SECCIONALES Y EXTENSIONES".

Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento Solicitud de cotización y las condiciones establecidas en el mismo.
Solicitud de cotización	Publicado el 08 de julio de 2024
Cronograma	Publicado el 08 de julio de 2024
"El oferente deberá aportar los siguientes documentos junto con su propuesta económica".
Cotización para procesos de bienes, servicios u obras	Publicado el 08 de julio de 2024
Anexo 1 - Carta de presentación de la oferta	Publicado el 08 de julio de 2024
Anexo 2. Certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 08 de julio de 2024
Anexo 3. Autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 08 de julio de 2024
Anexo 4. Carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores	Publicado el 08 de julio de 2024
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas	Publicado el 08 de julio de 2024
Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar en este formato (Ver solicitud de cotización).
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 08 de julio de 2024
Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato.
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros	Publicado el 08 de julio de 2024
Documentos informativos
Anexo Cumplimiento de SG-SST	Publicado el 08 de julio de 2024
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 08 de julio de 2024
Condiciones generales	Publicado el 08 de julio de 2024
Manual de contratistas	Publicado el 08 de julio de 2024
Manual de lineamientos de seguridad de la información con relación a los proveedores y/o terceros	Publicado el 08 de julio de 2024
Comunicado oficial para radicación de cuentas de cobro	Publicado el 08 de julio de 2024
Descuentos aplicables	Publicado el 08 de julio de 2024
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 10 de julio de 2024
Concepto técnico y económico	Publicado el 12 de julio de 2024
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 29 de julio de 2024

CONTRATACIÓN DIRECTA F-CD-158-3

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "ACTUALIZAR LA SUSCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE LICENCIAMIENTO TIPO CAMPUS DE LAS HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS, SISTEMAS OPERATIVOS, SERVICIO DE EXCHANGE (CORREO INSTITUCIONAL) Y HERRAMIENTAS COLABORATIVAS PARA LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA".

Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento Solicitud de cotización y las condiciones establecidas en el mismo.
Solicitud de cotización	Publicado el 04 de julio de 2024
Cronograma	Publicado el 04 de julio de 2024
"El oferente deberá aportar los siguientes documentos junto con su propuesta económica".
Cotización para procesos de bienes, servicios u obras	Publicado el 04 de julio de 2024
Anexo 1 - Carta de presentación de la oferta	Publicado el 04 de julio de 2024
Anexo 2. Certificado de inhabilidades e incompatibilidades	Publicado el 04 de julio de 2024
Anexo 3. Autorización para el tratamiento de datos personales de proveedores persona Natural	Publicado el 04 de julio de 2024
Anexo 4. Carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores	Publicado el 04 de julio de 2024
Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y antisoborno para contratistas	Publicado el 04 de julio de 2024
Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar en este formato (Ver solicitud de cotización).
Justificación análisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 04 de julio de 2024
Este documento deberá ser suscrito y aportado, únicamente por el oferente adjudicatario en el momento de la legalización del contrato.
Acuerdo de Confidencialidad para proveedores y terceros	Publicado el 04 de julio de 2024
Documentos informativos
Anexo Cumplimiento de SG-SST	Publicado el 04 de julio de 2024
Guía para el manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 04 de julio de 2024
Condiciones generales	Publicado el 04 de julio de 2024
Manual de contratistas	Publicado el 04 de julio de 2024
Manual de lineamientos de seguridad de la información con relación a los proveedores y/o terceros	Publicado el 04 de julio de 2024
Comunicado oficial para radicación de cuentas de cobro	Publicado el 04 de julio de 2024
Descuentos aplicables	Publicado el 04 de julio de 2024
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 05 de julio de 2024
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 08 de julio de 2024
Concepto técnico y económico	Publicado el 09 de julio de 2024
Resultado de subsanabilidad	Publicado el 12 de julio de 2024
Proceso desierto	Publicado el 12 de julio de 2024

INVITACIÓN PUBLICA 019

En atención a la circular 001 de 2019 emitida por la Rectoría, se publica la solicitud de cotización a los interesados en participar en el siguiente proceso:

Objeto a cotizar: "CONTRATAR EL SERVICIO DE COLOCATION PARA DATA CENTER PRINCIPAL, CONECTIVIDAD POR MEDIO DE LA RED DE INTERNET MEDIANTE TECNOLOGÍA SD-WAN Y SEGURIDAD PERIMETRAL DISTRIBUIDA LOCALMENTE EN LAS UNIDADES REGIONALES Y DE GESTIÓN CENTRALIZADA EN DATA CENTER, PARA LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA".

Se recomienda dar lectura a la totalidad del documento y las condiciones establecidas en el mismo.
Términos de referencia	Publicado el 03 de julio de 2024
Anexo - Especificaciones técnicas	Publicado el 03 de julio de 2024
Anexo - Traslado equipos datacenter	Publicado el 03 de julio de 2024
Anexo - Topología de red deseada	Publicado el 03 de julio de 2024
Contrato de encargo de protección de datos personales	Publicado el 03 de julio de 2024
"El oferente deberá aportar los siguientes documentos junto con su propuesta económica"
Formato Oferta Económica	Publicado el 03 de julio de 2024
Formatos	Publicado el 03 de julio de 2024
Carta de compromiso para contratistas	Publicado el 03 de julio de 2024
Formato Autorización Tratamiento Datos	Publicado el 03 de julio de 2024
Formato anticorrupción y antisoborno para proveedores y terceros	Publicado el 03 de julio de 2024
Acuerdo de confiencialidad para proveedores y terceros	Publicado el 03 de julio de 2024
Recuerde que deberá aportar la justificación de precios bajos si a ello hay lugar en este formato (Ver términos de referencia)
Justificación de analisis de precios artificialmente bajos	Publicado el 03 de julio de 2024
Documentos informativos
Guía para manejo de precios artificialmente bajos	Publicado el 03 de julio de 2024
Condiciones generales	Publicado el 03 de julio de 2024
Manual de contratistas y proveedores	Publicado el 03 de julio de 2024
Manual de lineamientos de seguridad de la información con relación a los proveedores y/o terceros	Publicado el 03 de julio de 2024
Comunicado oficial para radicación de cuentas de cobro	Publicado el 03 de julio de 2024
Descuentos aplicables	Publicado el 03 de julio de 2024
Informe de recepción de observaciones	Publicado el 09 de julio de 2024
Adenda N. 1	Publicado el 11 de julio de 2024
Adenda N. 2	Publicado el 16 de julio de 2024
Adenda N. 3	Publicado el 19 de julio de 2024
Respuesta a observaciones - Area técnica	Publicado el 23 de julio de 2024
Respuesta a observaciones - Dirección juridica	Publicado el 23 de julio de 2024
Respuesta a observaciones - Bienes y servicios	Publicado el 23 de julio de 2024
Respuesta a observaciones - SGSI	Publicado el 23 de julio de 2024
Adenda N. 4	Publicado el 23 de julio de 2024
Anexo - Especificaciones técnicas definitivo	Publicado el 23 de julio de 2024
Anexo - Topología de red deseada definitivo	Publicado el 23 de julio de 2024
Adenda N. 5	Publicado el 25 de julio de 2024
Requerimiento veeduria ciudadana	Publicado el 30 de julio de 2024
Respuesta a requerimiento	Publicado el 30 de julio de 2024
Informe de recepción de cotizaciones	Publicado el 31 de julio de 2024
Evaluación técnica habilitante	Publicado el 06 de agosto de 2024
Evaluación jurídica habilitante	Publicado el 06 de agosto de 2024
Evaluación financiera habilitante	Publicado el 06 de agosto de 2024
Adenda N. 6	Publicado el 14 de agosto de 2024
Respuesta a observaciones	Publicado el 15 de agosto de 2024
Resultado de subsanabilidad técnica	Publicado el 15 de agosto de 2024
Resultado de subsanabilidad jurídica	Publicado el 15 de agosto de 2024
Evaluación económica	Publicado el 20 de agosto de 2024
Evaluación técnica adicional	Publicado el 20 de agosto de 2024
Evaluación de incentivos	Publicado el 20 de agosto de 2024
Informe final	Publicado el 23 de agosto de 2024